塑料制品購銷合同模板
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,自愿訂立本塑料制品購銷合同,以便共同遵守。
塑料制品購銷合同【1】
合同編號(hào):
合同簽訂地址:
甲方(需方)
乙方(供方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,自愿訂立本合同,以便共同遵守。
1、 產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、單位、數(shù)量及價(jià)格
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 小計(jì)(元) 備 注
合同總金額(rmb)大寫: 小寫:
2、 產(chǎn)品交貨方法及時(shí)間
2.1 交貨時(shí)間:合同簽訂生效后,乙方于 年 月 日前將本合同產(chǎn)品發(fā)給甲方;
2.2 乙方將合同產(chǎn)品運(yùn)輸至甲方,交貨地點(diǎn)為
2.3 運(yùn)輸方式:□快運(yùn) □鐵路 □航空 □市內(nèi)送貨 □其他
3、付款方式及期限
甲方用以下第 項(xiàng)付款方式付出合同款項(xiàng):
1.現(xiàn)款: 甲方于 200 年 月 日以 付款方式付出合同全額款項(xiàng);
2.延期支票: 甲方以延期支票的形式支付全額款項(xiàng),付款日期為 ;
3.延期付款: 甲方收到乙方所供貨物后的 內(nèi)付清全部合同款項(xiàng);
4.乙方在收到甲方貨款后,向甲方開具銷售發(fā)票。
4、所有權(quán)
如甲方未能在合同約定的付款期限內(nèi)履行完付款義務(wù),貨物的產(chǎn)權(quán)屬于乙方,乙方有權(quán)將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔(dān)違約責(zé)任。甲方需承擔(dān)因違約給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費(fèi)用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預(yù)期利潤及其他相關(guān)費(fèi)用。
5、驗(yàn)收期限及方式
5.1甲方須在收到貨物后 2 日內(nèi)組織完成全部貨物的驗(yàn)收。若貨物抵達(dá)后的2日內(nèi)無書面或傳真向乙方提出質(zhì)疑,則視為驗(yàn)收合格。
5.2產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)原廠產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)要求和合同技術(shù)參數(shù)驗(yàn)收。
6、質(zhì)量保證及售后服務(wù)
6.1 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照廠商出廠標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.2 提供產(chǎn)品廠家標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)與保修,免費(fèi)提供電話技術(shù)支持和咨詢,同時(shí)提供各種有償服務(wù)。
6.3 其他服務(wù)約定:
7、違約責(zé)任及糾紛處理
7.1 乙方因廠商、運(yùn)輸延誤、運(yùn)輸滅失或不可抗力的原因不能及時(shí)交貨的,應(yīng)向甲方說明,甲方不得以此向乙方主張違約責(zé)任。如無說明,遲交貨超過規(guī)定期限3天以上,應(yīng)向甲方賠償不能交貨部分貨款的0.1%,遲交貨15天以上,甲乙雙方可協(xié)商解除合同或由乙方繼續(xù)履行供貨義務(wù),但需向甲方支付不能交貨部分貨款的1%;如無上述問題,甲方不能以任何理由退貨。
7.2 甲方延遲付款1—5天,每天按遲付金額的0.1%計(jì)算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計(jì)算違約金。
7.3 供需合同一旦簽定后,單方面解除合同的一方應(yīng)支付對(duì)方合同金額的20%作為賠償金。
7.4 甲方違反合同約定拒絕接貨,或甲方在合同生效后中途退貨,應(yīng)當(dāng)向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。
7.5 本合同在執(zhí)行過程中產(chǎn)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院訴訟,雙方當(dāng)事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。
8、不可抗力及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
8.1 當(dāng)事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰(zhàn)爭、火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,須在7日內(nèi)向?qū)Ψ匠鼍咧鞴懿块T提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下,應(yīng)允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)實(shí)際狀況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
8.2 本合同中,不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
8.3 貨物的風(fēng)險(xiǎn)自甲方簽收后轉(zhuǎn)移至甲方。
9、附則與其它
9.1 本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
9.2 為縮短訂貨期,需方可用傳真方式訂立合同,傳真件需加蓋單位公章并由法定代表人或委托代理人簽名,供方收到上述傳真件后即加蓋印章傳給需方即合同成立,傳真件及其復(fù)印件視為原件,具有同等法律效力。
9.3 本合同簽名人員有權(quán)代表甲方,保證合同履行。如因甲方需要,該人員不能代表甲方,則甲方應(yīng)立即書面通知乙方,如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
9.4 本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。
9.5 其它需說明的事宜:
甲方(需方)蓋章: 乙方(供方)蓋章:
法定代表人(委托代理人) 法定代表人(委托代理人)
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
傳真電話: 傳真電話:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
購銷合同【2】
合同編號(hào):__________
甲方:________________________
乙方:________________________
甲方擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品__________,現(xiàn)乙方愿以自身優(yōu)勢幫助甲方開展該產(chǎn)品的銷售。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作方式
1.經(jīng)銷商
要求:管理規(guī)范有一定規(guī)模的銷售、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),首批進(jìn)貨________套以上,其中外機(jī)________套,內(nèi)機(jī)________套。
享受政策:由總代理直接供貨,享受相關(guān)優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)
2.代銷商
由甲方提供各種型號(hào)產(chǎn)品共計(jì)________個(gè)的首批鋪貨,該批產(chǎn)品乙方無需立即付款,但是該批貨物如出現(xiàn)損壞或丟失,乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
二、產(chǎn)品價(jià)格
全國統(tǒng)一零售價(jià):____元/套(外機(jī)雙風(fēng)機(jī)和內(nèi)機(jī)的柜機(jī)均按二個(gè)計(jì)算)
乙方提貨價(jià):_____元/套
三、訂貨及結(jié)算方式
乙方根據(jù)需要由專人向甲方提出訂購要求:包括具體型號(hào)及數(shù)量等。提貨時(shí)付清貨款。
四、雙方權(quán)利與義務(wù)
乙方隨時(shí)了解產(chǎn)品庫存,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)所缺型號(hào),起碼提早一天向甲方訂貨。不得向其它有總代理的區(qū)域進(jìn)行銷售,違者將取消經(jīng)銷的資格。
甲方應(yīng)積極配合乙方的銷售工作,并保證好產(chǎn)品的質(zhì)量。
五、其它
為了充分體現(xiàn)平等互利,實(shí)現(xiàn)合作雙贏,甲方提供以下優(yōu)惠政策,支持乙方的工作。
1.甲方把乙方每月總銷售量的_______%作為推廣費(fèi)返還給乙方
2.乙方的月銷售量達(dá)到______個(gè)以上,甲方按當(dāng)月乙方銷售額的________%進(jìn)行返利。
3.乙方可介紹和發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷、代銷商。乙方發(fā)展的下級(jí)經(jīng)銷、代銷商直接由乙方供貨,如要求甲方供貨的,甲方按其當(dāng)月總銷售量的_______%獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
4.乙方一次性提貨________套以上甲方可免費(fèi)提供廣告位。
注:以上銷售量均以當(dāng)月提貨量為準(zhǔn),返利形式一般是產(chǎn)品。代銷商不享受以上返利政策。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
合同有效期________年________月________日至________年________月________日
甲方:(蓋章)____________
代表簽字:________________
乙方:(蓋章)____________
代表簽字:________________
塑料制品購銷合同【3】
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其有關(guān)規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)
品名
|
材料
|
規(guī)格(mm)
|
計(jì)量單位
|
單價(jià)(含稅)
|
金額(元)
|
備注
|
|
|
見附件
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)(大寫):具體金額于實(shí)際出貨為準(zhǔn)
|
|
||||||
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量:
所有包裝由運(yùn)城制版公司大版制作,版費(fèi)由委托方預(yù)付 14.9 萬元,每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間:
每月月底對(duì)賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
六、運(yùn)輸方式及交貨時(shí)間: 承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方,運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時(shí)間:稿件客戶確認(rèn)后 20 天交貨,返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元,質(zhì)保金在結(jié)款時(shí)扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標(biāo)的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費(fèi),版費(fèi),材料費(fèi)及工時(shí)費(fèi)均由委托方承擔(dān),委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。
十、交貨期的約定:交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定,時(shí)間從委托方定稿并下訂單開始計(jì)算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗(yàn)收時(shí)間:自承攬方交付產(chǎn)品之日起,委托方應(yīng)按合同約定對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定,委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議,并不得動(dòng)用產(chǎn)品,否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,使用期內(nèi)發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)退換,如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識(shí)產(chǎn)權(quán):委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利,著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán),委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),條碼證,QS證等。委托方對(duì)提供的所有材料的真實(shí)性,合法性負(fù)責(zé),如委 托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權(quán)等糾紛,由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),QS證,印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),第三方檢測報(bào)告。
十四、除外責(zé)任:因不可抗力,停電,主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付,不應(yīng)視為承攬方違約,但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)書面通知委托方,并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責(zé)任:
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,委托方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的',應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定,使委托方錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī),從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù),雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預(yù)付款的,自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 |
委托方
|
|
單位名稱
|
|
|
法定代表
|
|
|
委托辦理人
|
|
|
簽訂地點(diǎn): 簽訂時(shí)間:
【塑料制品購銷合同模板】相關(guān)文章:
塑料制品購銷合同范本2篇03-27
瓷磚購銷合同模板08-07
模板購銷合同范本04-09
正規(guī)的購銷合同模板08-02
家具的購銷合同模板08-02
購銷合同模板三篇08-01
產(chǎn)品的購銷合同模板08-01
木模板購銷合同范本11-17
鋼模板購銷合同范本11-29
方木模板購銷合同范本12-16