承攬合同范本【熱門】
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,越來越多的場景和場合需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的承攬合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承攬合同范本1
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應(yīng)的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同范本2
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
_________。
3.履行的期限、地點和方式:
_________。
4.驗收標準和方法:
_________。
5.結(jié)算方式:
_________。
6.違約責任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的'違約金。
7.雙方約定的其它條款:
_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本3
委托方_______________________簽訂地點:________________________
承攬方_______________________簽訂日期:__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件:__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間:__________________________________________
1.3制作形式:______________________________________________
1.4廣告長度:______________________________________________
1.5播出形式:______________________________________________
1.6播出日期:______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件,名稱:______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同范本4
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標的、數(shù)量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬合同范本5
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬合同范本6
定做人:簽訂地點:
承攬人:簽訂時間:___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條結(jié)算方法和期限:______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任:______________________。
第十三條合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項:_____________________________________
定做人:承攬人:單位地址:單位地址:法人代表:法人代表:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
承攬合同范本7
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本8
供方:_________
需方:_________
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:
一、合同內(nèi)容:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個?偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務(wù)方式:
甲方負責全包工包料,應(yīng)嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)免費修理。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應(yīng)當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應(yīng)當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的,除償付違約金外,還應(yīng)當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應(yīng)補償不足部分;如標的物不能變賣,應(yīng)當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
承攬合同范本9
定作方(下稱“甲方”):_____________
承攬方(下稱“乙方”):_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量:_____________
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________。
第三條原材料的提供:原材料由_____方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,經(jīng)甲方書面確認后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價款:_______________________
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的__________%,剩余__________%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內(nèi),乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為
年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔相應(yīng)費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價______‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式______份,甲方持______份,乙方持______份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認,否則送達方有權(quán)申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同范本10
保潔承攬合同
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍:
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負責承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中,月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標準無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
。ǘ┮曳降臋(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負責承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標準的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務(wù),給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應(yīng)制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標準
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同范本11
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
承攬合同范本12
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
A 分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B 一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應(yīng)承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設(shè)施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當造成房屋及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負責修復(fù)或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導(dǎo)致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施,嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù),嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當場提出。當場難以檢測的,應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后,將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應(yīng)負違約責任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔賠償責任。
4.在承包期滿,乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi),乙方應(yīng)以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
承攬合同范本13
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目(媒介):_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應(yīng)承擔相應(yīng)責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________
1.4顏色:_________
1.5規(guī)格或材料:_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________
第二條費用及支付辦法
2.1費用:
2.2結(jié)算方式和期限:_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同范本14
需方(以下簡稱甲方):
供方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務(wù),一致簽定本合同,以期共同遵守。
1.合同標的
1.1本合同標的名稱、規(guī)格、型號、單價、質(zhì)量、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)(詳見專有條款內(nèi)約定)。
2.合同價款
2.1合同總價款:詳見專用條款約定(含稅)。
3.質(zhì)量及技術(shù)標準
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求,以簽章的書面文件為準。
4.交貨時間、地點、方式
4.1交貨時間:按甲方指定時間交貨,以書面的發(fā)貨通知為準(詳見專用條款約定)。
4.2交貨地點:甲方指定地點,以書面的發(fā)貨通知為準(詳見專用條款約定)。
4.3運輸方式:汽運(詳見專用條款約定)。
4.4運輸、裝卸由乙方負責,相關(guān)費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設(shè)備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規(guī)包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內(nèi),由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中,甲方提供所需的工作場地、安裝的設(shè)備供電等其他滿足安裝必要的配套服務(wù)。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法:以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應(yīng)當在驗收之日前2天通知甲方驗收;蚣追綉(yīng)安排人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗收合格依據(jù)。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗收手續(xù),都被視為默認產(chǎn)品驗收合格。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承擔質(zhì)量保修義務(wù)。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
、俸贤炗喓,甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%,即元整(大寫圓整)。
②合同標的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%,即元整(大寫圓整)。
8.2上述款項采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方以下帳戶:
戶名:
開戶行:
賬號:
甲方:
乙方:
承攬合同范本15
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬合同01-15
承攬的合同10-13
承攬的合同10-21
加工承攬合同10-16
個人承攬合同10-21
精華承攬合同10-25
實用的承攬合同10-01
設(shè)計承攬合同10-10
承攬合同模板10-11
企業(yè)承攬合同10-09