工程建筑合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng),合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的工程建筑合同,希望能夠幫助到大家。
工程建筑合同1
項(xiàng)目部委托代理人: (以下簡稱為甲方)
勞務(wù)分包人: (以下簡稱為乙方)
根據(jù)現(xiàn)場施工需求,甲乙雙方本著平等、互利、誠信的原則,鑒于甲方 同意將 工程交予乙方施工,雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、分包范圍及內(nèi)容和方式:
四、施工要求:
1、施工前乙方必須嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部的技術(shù)交底,按圖施工,保質(zhì)保量按期完成。
2、對所有的施工人員要進(jìn)行思想安全教育,進(jìn)入工地上架衣帽整齊,一慢、二看、三上架。堅(jiān)決拒絕打架斗毆事件。所發(fā)生的傷亡事故由甲方協(xié)調(diào)處理。
五、住宿由甲方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:
由工程開工之日起:1、每棟外墻抹灰完成后付 元。
2、每棟外磚貼完后付 元。
3、每棟樓頂外架拆完后付 元。
4、剩余款項(xiàng)工程完驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)全部付清。
七、 本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,一份公司存檔。
本合同自雙方簽字之日起,具同等法律效力。合同事項(xiàng)履行完畢自行失效。
甲方(簽字) 乙方(簽字)
年 月 日
工程建筑合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):______________
承包方(以下簡稱乙方):______________
經(jīng)甲乙雙方磋商,甲方同意將自已的建筑裝修分項(xiàng)工程承包給乙方,現(xiàn)將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。
一、工程名稱及地點(diǎn)
1、工程名稱及地點(diǎn):______________
二、工程概況及質(zhì)量要求
1、裝修標(biāo)準(zhǔn):_____________________
住宅樓室內(nèi)裝修:__________________
2、工程質(zhì)量:乙方按圖紙和甲方的要求進(jìn)行施工。各工程施工程序嚴(yán)格按國家建筑規(guī)范進(jìn)行及做好有關(guān)保養(yǎng)工作,凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽,施工各項(xiàng)工作質(zhì)量必須達(dá)到合格,努力爭取優(yōu)良。
三、工程承包方式及施工內(nèi)容
1、工程承包方式,乙方包工不包料,一切施工程序均按單包方式進(jìn)行施工及管理。
2、工程施工承包內(nèi)容:_____________________
住宅樓室內(nèi)外裝修:________________________
四、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé),甲方負(fù)責(zé)征地、折遷、用地規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、報(bào)建等有關(guān)建房的行政手續(xù)和三通一平工作,按時(shí)保量將工程所需施工材料運(yùn)到工地50米以內(nèi),適時(shí)裝配所需施工機(jī)械備,按規(guī)定做好甲方本職內(nèi)各項(xiàng)工作,確保工作順利進(jìn)展。
2、乙方職責(zé),乙方依據(jù)承包施工內(nèi)容,認(rèn)真組織好工程施工所需達(dá)標(biāo)人員,按規(guī)范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計(jì)劃等施工前期的相關(guān)工作,各項(xiàng)工作必須做到“安全第一。質(zhì)量第一,時(shí)間第一”,成信合作,文明施工的管理宗旨。按時(shí)保質(zhì)完成不同時(shí)期的各項(xiàng)工作任務(wù)。
五、施工單價(jià)及結(jié)算付款方式
1、施工單價(jià):______________
2、結(jié)付方工式:___________
六、工程有關(guān)事項(xiàng)
1、乙方必須遵守國家法律、法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)行甲方的各項(xiàng)制度,服從甲方分工和指揮,實(shí)行層級管理,如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟(jì)等一切責(zé)任,均由乙方自負(fù),甲方有權(quán)取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。
2、安全生產(chǎn):乙方必須嚴(yán)格遵守安全的規(guī)章制度,加強(qiáng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)思想教育,認(rèn)真做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作,如有違反和不符合要求的人員,一律不準(zhǔn)上崗并按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。如有出現(xiàn)任何人為事故,均由乙方自負(fù),與甲方無關(guān)。
3、工程材料、用具、設(shè)備等一切用料,均由甲方依據(jù)工程所進(jìn)行分配并按規(guī)定存放在指定的場所內(nèi)。每道工序完成后必須清理場地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下道工序。
4、甲方提供地切機(jī)械、用具和領(lǐng)原料,乙方要妥善保管好,并按規(guī)范保養(yǎng)好,否則造成一切損失,均由乙方按價(jià)賠償或加倍處罰。
5、任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規(guī)行為,做到尊上愛下,文明施工,如有_____行為者,均送有關(guān)執(zhí)法部門依法嚴(yán)懲。
6、未盡事宜欄:________________________
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
工程建筑合同3
甲 方: 乙 方:
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,為了按質(zhì)、按期地完成本合同項(xiàng)目下的圍墻工程,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),簽訂本協(xié)議。
第一條 合作事項(xiàng)
玉蘭大道圍墻工程施工。
第二條 承包方式
乙方包工程質(zhì)量、包合同工期、包安全文明生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)施工規(guī)范,出現(xiàn)安全傷亡事故由乙方自行承擔(dān)。甲方派相關(guān)人員監(jiān)督乙方,配合測量、和技術(shù)交底。
第三條 承包內(nèi)容
一、乙方負(fù)責(zé)本圍墻工程內(nèi)容:安全維護(hù)、基礎(chǔ)開挖、澆筑混凝土、砌筑墻體、粉刷、貼磚、預(yù)埋管線、鐵件等。(涉及破除混凝土的施工區(qū)域按2元/㎡按實(shí)決算)。
二、工程所需的一切機(jī)械及施工用具均由乙方自行負(fù)責(zé)解決。
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方必須按圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)施工;工程質(zhì)量符合驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 工程價(jià)款
圍墻工程按 140 元/m,長度以實(shí)際測量為準(zhǔn)(增加工程量按實(shí)決算)。根據(jù)乙方已完成工程量的不低于400m長,年底支付工程款肆萬元整作為生活費(fèi)用。剩余工程款待工程結(jié)束驗(yàn)收合格后,建設(shè)單位支付項(xiàng)目部工程款,甲方付乙方工程款的90%, 5% 待本工程審計(jì)結(jié)算后付清,剩下5% 作為質(zhì)保金一年后無息支付。
第六條 工期及雙方權(quán)利與責(zé)任
5.1安裝工期根據(jù)雙方工程進(jìn)度,工期為 30日歷天。工期開始時(shí)間為 年 月 日(以甲方書面通知為準(zhǔn))。工期順延情況:因建設(shè)單位拆遷未完成,無法施工的;因我項(xiàng)目部材料供應(yīng)不到位的;工期順延時(shí)間以項(xiàng)目部簽字為準(zhǔn)。
5.2甲方負(fù)責(zé)為乙方施工提供下列條件:施工所需水、電引接點(diǎn)。
5.3乙方按照現(xiàn)場要求組織施工。施工期間乙方遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定、遵守施工操作規(guī)程,承擔(dān)施工期間的安全責(zé)任,若發(fā)生安全事故一切由乙方承擔(dān)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
5.4施工前,乙方應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)施工放線樁點(diǎn)是否符合要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與甲方報(bào)告。
5.5乙方對屬于施工工程質(zhì)量出現(xiàn)的問題承擔(dān)一年的免費(fèi)保修責(zé)任。免費(fèi)保修期內(nèi)出現(xiàn)需維修事項(xiàng),乙方應(yīng)在接到通知24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行維修,直至符合質(zhì)量要求為止。同時(shí)因施工出現(xiàn)問題造成不良后果的乙方必須承擔(dān)全部責(zé)任。
5.6 乙方應(yīng)為本工程提供維修服務(wù),若因非乙方原因造成的需維修事宜,乙方應(yīng)以優(yōu)惠價(jià)格為甲方提供服務(wù)。
第七條 違約責(zé)任
乙方遲延完成工程,按遲延工程對應(yīng)價(jià)款2%/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
第八條爭議解決、合同文本與生效
因本合同發(fā)生的糾紛,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的申請合肥仲裁委員會仲裁。 本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程建筑合同4
發(fā)包發(fā):_____________________
承包方:_____________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù),特簽訂本合同:
一、承包方:本工程乙方包工不包料,包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍:
__________
三、工程承包單價(jià)_____________________
四、付款方式:
進(jìn)度款按完成工程量__________按月支付,竣工退場支付__________。
五、甲乙雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購買施工期間員工意外保險(xiǎn)、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任:按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,做好工程自檢,確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
3、砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負(fù)3—5mm,灰縫厚度10—15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4—6天才能頂磚、加氣磚,斷切時(shí)要平直,用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時(shí)必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用,必須做到當(dāng)天工完場清。
4、內(nèi)墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網(wǎng),先定點(diǎn),現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時(shí)清理再利用,施工現(xiàn)場工完場清。
5、外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工,并經(jīng)專業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達(dá)標(biāo),垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用,放線貼磚時(shí)門窗洞口要求整磚,特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
6、室內(nèi)粘貼:地板粘磚時(shí),地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗(yàn)收后方能開始貼磚。粘貼時(shí)確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現(xiàn)象。施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,后果全部由乙方承擔(dān)。施工時(shí)嚴(yán)禁浪費(fèi)材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔(dān)。中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動(dòng)退場處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算。
7、工期進(jìn)度:乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款1000元,拖延3填以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組,以保住工期按時(shí)完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則:
1、不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款30元;
2、乘坐提升架上落,每人次罰款5000元
3、宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款500元,并沒收用電器具;
4、廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關(guān),每人次罰款200—500元;
5、施工中浪費(fèi)材料,按原價(jià)十倍罰款;
6、高層拋掉物罰款1000—3000元,造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé)decision的用法;
7、違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題,停工整頓,嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場,工程款按60%結(jié)算。
8、工傷、工故乙方承擔(dān)30%。
七、其他事項(xiàng):
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款1000元,嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理,一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù),本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償,違規(guī)操作損壞機(jī)械者,維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時(shí)結(jié)算余款后自動(dòng)失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方簽字:___________________________________________________________
承包方簽字:____________________________________________________________
工程建筑合同5
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
工程建筑合同6
甲方:__林理想城
乙方:畢__
依照民法典、建設(shè)法及相關(guān)法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎(chǔ)上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項(xiàng),訂立合同如下:
一、綠化地點(diǎn)與范圍:_________________________________.
二、甲方負(fù)責(zé)綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運(yùn)及回填土,提供綠化水源,協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。
三、乙方負(fù)責(zé)按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進(jìn)行整地、苗木采購運(yùn)輸、挖坑、栽植、澆水及________年內(nèi)苗木管理、修建、;。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負(fù)責(zé)人員的監(jiān)督和管理。
四、如出現(xiàn)因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時(shí)。經(jīng)甲方同意后,所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當(dāng)調(diào)整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格詳見綠化價(jià)格附后表。
五、栽植時(shí)間必須在________年____月____日之前完成。
六、結(jié)算辦法:各種苗木栽植完成后付實(shí)際栽植數(shù)量款額的50%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的20%,剩余款額________年后經(jīng)甲方驗(yàn)收按成活數(shù)量以實(shí)結(jié)算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
七、雙方必須嚴(yán)格履行各自的責(zé)任與義務(wù),如單方違約或樹苗質(zhì)量達(dá)不到合同約定,違約方要承擔(dān)一切責(zé)任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____公司
代表:
乙方:
代表:20__年12月__日
工程建筑合同7
工程名稱:________________
工程地點(diǎn):________________
合同編號:________________
發(fā)包人:
法定代表人:
委托代理人:
通訊地址:
聯(lián)系電話:
設(shè)計(jì)人:
設(shè)計(jì)證書等級:
身份證號:
通訊地址:
聯(lián)系電話:
發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)________________工程設(shè)計(jì),工程地點(diǎn)為________________________,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同執(zhí)行。
第一條 本合同簽訂論據(jù)
1、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場管理規(guī)定》。
2、國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章。
3、建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。
第二條 設(shè)計(jì)依據(jù)
1、發(fā)包人給設(shè)計(jì)人的委托書或設(shè)計(jì)中標(biāo)文件
2、發(fā)包人提交的基礎(chǔ)資料
3、設(shè)計(jì)人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是:________________________
第三條 工程項(xiàng)目
1、建筑規(guī)模:_____層;建筑面積________平方米;
2、設(shè)計(jì)階段
。1)方案:
(2)初步設(shè)計(jì):
。3)施工圖:
3、估算總投資:___________元,(大寫)___________________________元整。
4、估算設(shè)計(jì)費(fèi):___________元,(大寫)___________________________元整。
第四條 設(shè)計(jì)內(nèi)容
設(shè)計(jì)人為發(fā)包人設(shè)計(jì)_________工程并編制_________工程總體規(guī)劃文件,主要內(nèi)容包括:
1、發(fā)包人_________區(qū)總平面布置;
2、發(fā)包人第_______________期_________工程生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)方案分析與規(guī)劃;
3、發(fā)包人技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析與預(yù)測。
第五條 發(fā)包人向設(shè)計(jì)人提交的有關(guān)資料、文件及時(shí)間
序號
資料及文件名稱
份數(shù)
提價(jià)日期
備注
第六條 設(shè)計(jì)人向發(fā)包人交付的設(shè)計(jì)文件、份數(shù)、地點(diǎn)及時(shí)間
序號
資料及文件名稱
份數(shù)
提價(jià)日期
備注
說明:
1、提交各階段設(shè)計(jì)文件的同時(shí)支付各階段設(shè)計(jì)費(fèi)。
2、在提交最后一部分施工圖的同時(shí)結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi),不留尾款。
3、實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)按初步設(shè)計(jì)概算(施工圖設(shè)計(jì)概算)核定,多退少補(bǔ)。實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)與估算設(shè)計(jì)費(fèi)出現(xiàn)差額時(shí),雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
4、本合同履行后,定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi)。
第七條 費(fèi)用
發(fā)包人向設(shè)計(jì)人支付設(shè)計(jì)報(bào)酬人民幣_________元,分兩期支付,具體如下:
1、本合同簽署后____個(gè)工作日內(nèi)支付_________元;
2、設(shè)計(jì)人提交_________工程總體規(guī)劃文件并經(jīng)發(fā)包人審核通過后_____個(gè)工作日內(nèi)支付_________元。
第八條 支付方式
1、本合同生效后三天內(nèi),發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的_____%,計(jì)_______________萬元作為定金(合同結(jié)算時(shí),定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi))。
2、設(shè)計(jì)人提交_______________設(shè)計(jì)文件后三天內(nèi),發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的_____%,計(jì)________________萬元;之后,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計(jì)人所完成的施工圖工作量比例,分期分批向設(shè)計(jì)人支付總設(shè)計(jì)費(fèi)的_____%,計(jì)_______________萬元,施工圖完成后,發(fā)包人結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi),不留尾款。
3、雙方委托銀行代付代收有關(guān)費(fèi)用。
第九條 雙方責(zé)任
1、發(fā)包人責(zé)任
。1)發(fā)包人按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向設(shè)計(jì)人提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求設(shè)計(jì)人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計(jì)人按本合同第六條規(guī)定的交付設(shè)計(jì)文件時(shí)間順延;發(fā)包人交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時(shí),設(shè)計(jì)人有權(quán)重新確定提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間。
。2)發(fā)包人變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)返工時(shí),雙方除另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計(jì)人所耗工作量向設(shè)計(jì)人支付返工費(fèi)。
在未簽訂合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計(jì)人為發(fā)包人所做的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作,發(fā)包人應(yīng)支付相應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)。
。3)在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計(jì)人未開始設(shè)計(jì)工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計(jì)工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人已進(jìn)行的實(shí)際工作量,不足一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
。4)發(fā)包人必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)開工的標(biāo)志。未收到定金,設(shè)計(jì)人有權(quán)推遲設(shè)計(jì)工作的開工時(shí)問,且交付文件的時(shí)間順延。
(5)發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向設(shè)計(jì)人支付設(shè)計(jì)費(fèi),每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額______%的逾期違約金,且設(shè)計(jì)人提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間順延。逾期超過30天以上時(shí),設(shè)計(jì)人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計(jì)審批部門對設(shè)計(jì)文件不審批或本合同項(xiàng)目停緩建,發(fā)包人均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計(jì)費(fèi)。
。6)發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人比合同規(guī)定時(shí)間提前交付設(shè)計(jì)文件時(shí),須征得設(shè)計(jì)人同意,不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計(jì)周期,且發(fā)包人應(yīng)支付趕工費(fèi)。
。7)發(fā)包人應(yīng)為設(shè)計(jì)人派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作、生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動(dòng)保護(hù)裝備。
。8)設(shè)計(jì)文件中選用的國家標(biāo)準(zhǔn)圖、部標(biāo)準(zhǔn)圖及地方標(biāo)準(zhǔn)圖由發(fā)包人負(fù)責(zé)解決。
。9)承擔(dān)本項(xiàng)目外國專家來設(shè)計(jì)人辦公室工作的接待費(fèi)(包括傳真、電話、復(fù)印、辦公等費(fèi)用)。
2、設(shè)計(jì)人責(zé)任
。1)設(shè)計(jì)人應(yīng)按國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì),按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向發(fā)包人交付設(shè)計(jì)文件,并對提交的設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
。2)設(shè)計(jì)合理使用年限為________年。
。3)負(fù)責(zé)對外商的設(shè)計(jì)資料進(jìn)行審查,負(fù)責(zé)該合同項(xiàng)日的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作。
。4)設(shè)計(jì)人對設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為實(shí)際損失的______%。
。5)由于設(shè)計(jì)人原因,延誤了設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的千分之二。
。6)合同生效后,設(shè)計(jì)人要求終止或解除合同,設(shè)計(jì)人應(yīng)雙倍返還發(fā)包人已支付的定金。
(7)設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件后,按規(guī)定參加有關(guān)上級的設(shè)計(jì)審查,并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補(bǔ)充。設(shè)計(jì)人按合同規(guī)定時(shí)限交付設(shè)計(jì)文件一年內(nèi)項(xiàng)目開始施工,負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、處理有關(guān)設(shè)計(jì)問題和參加竣工驗(yàn)收。在一年內(nèi)項(xiàng)目尚未開始施工,設(shè)計(jì)人仍負(fù)責(zé)上述工作,可按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費(fèi),收費(fèi)額由雙方商定。
第十條 保密
雙方均應(yīng)保護(hù)對方的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項(xiàng)目外的項(xiàng)目。如發(fā)生以上情況,泄密方承擔(dān)一切由此引起的后果并承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 糾紛解決方式
1、本建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同發(fā)生爭議,發(fā)包人與設(shè)計(jì)人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解;
2、調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由_______________________仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),當(dāng)事人又未達(dá)成仲裁書面協(xié)議的,可向_______________人民法院起訴。
第十二條 合同生效及其他
1、發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人派專人長期駐施工現(xiàn)場進(jìn)行配合與解決有關(guān)問題時(shí),雙方應(yīng)另行簽訂技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
2、設(shè)計(jì)人為本合同項(xiàng)目的服務(wù)至施工安裝結(jié)束為止。
3、本工程項(xiàng)目中,設(shè)計(jì)人不得指定建筑材料、設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。發(fā)包人需要設(shè)計(jì)人配合建筑材料。設(shè)備的加工訂貨時(shí),所需費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
4、發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù),從詢價(jià)、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個(gè)階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)人員參加。出國費(fèi)用,除制裝費(fèi)外,其他費(fèi)用由發(fā)包人支付。
5、發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù),另行簽訂協(xié)議并支付費(fèi)用。
6、由于不可抗力因素致使合同無法履行時(shí),雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。
7、本合同雙方簽字蓋章即生效,一式_____份,發(fā)包人_____份,設(shè)計(jì)人_____份。
8、本合同生效后,按規(guī)定應(yīng)到項(xiàng)目所在地省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;雙方認(rèn)為必要時(shí),到工商行政管理部門鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。
9、雙方認(rèn)可的來往傳真、電報(bào)、會議紀(jì)要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
10、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
發(fā)包人:(蓋章)
法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
項(xiàng)目經(jīng)理:(簽字)
住所:
郵政編碼:
電話:
傳真:
開戶銀行:
銀行賬號:
設(shè)計(jì)人:(簽字蓋章)
住所:
郵政編碼:
電話:
傳真:
開戶銀行:
銀行賬號:
建設(shè)行政主管部門備案:(蓋章)
備案號:
備案日期:_______年___月___日
鑒證意見:
經(jīng)辦人:
鑒證日期:_______年___月___日
工程建筑合同8
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點(diǎn):長治市----------。
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目 。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期: 年 月 日。
計(jì)劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合 合格 標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價(jià)格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的.組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點(diǎn):___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:____年__月__日
合同訂立地點(diǎn):___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
工程建筑合同9
工程項(xiàng)目名稱:____________________
施工單位:____________________
買方:____________________
地址:____________________
賣方:____________________
電話:____________________
本合同由買賣雙方訂立,根據(jù)本合同規(guī)定的條款,買方同意購買,賣方同意賣出下列物資:
一、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格
以上價(jià)格含稅,運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)等所有費(fèi)用。
二、包裝和運(yùn)輸要求:
1、包裝要求:止水鋼板應(yīng)捆扎牢固,且防止貨物在轉(zhuǎn)運(yùn)中損壞或變形,包裝必須堅(jiān)牢,并應(yīng)按照貨物特點(diǎn),采取防潮防震防銹等措施。由于包裝不良引起銹蝕、損失、丟失,責(zé)任由賣方承擔(dān)。物資應(yīng)包裝完好運(yùn)至施工現(xiàn)場。
2、運(yùn)輸要求:汽車運(yùn)輸。雙方簽訂合同后,賣方按合同規(guī)定時(shí)間將貨物免費(fèi)送到(包括卸貨)。
三、貨物質(zhì)量保證和質(zhì)保期:
1、賣方保證貨物在發(fā)貨前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)及測試,以保證供給買房的貨物是全新的,質(zhì)量、規(guī)格和技術(shù)要求滿足合同規(guī)定和工程需要,且符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)量要求完整無缺。
2、賣方必須提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件(如:合格證、及其他能夠證明產(chǎn)品質(zhì)量的文件)。
3、質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品本身質(zhì)量問題由賣方負(fù)責(zé),一旦出現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量問題給買方造成較大損失的情況,賣方首先須退還全部貨款,其次賣方還須根據(jù)買方的損失情況作出適當(dāng)賠償。買方保管不當(dāng)造成貨物損壞由買方負(fù)責(zé)。
4、采購貨物在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題,賣方接到買方通知后,需在24小時(shí)內(nèi)作出答復(fù),并按上述第3條原則,雙方協(xié)商做出處理。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及交貨方式
1、賣方于本合同簽署后,分批送貨,具體送貨批次買方提前3日以電話或傳真向買方提供交提貨計(jì)劃表,賣方按規(guī)定時(shí)間把貨物送到買方指定地點(diǎn)。
2、賣方應(yīng)在交貨前日內(nèi),以電話或傳真向買方提供交貨計(jì)劃(內(nèi)容包括合同編號、貨物名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、重量和體積的約數(shù)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)和運(yùn)輸安排)。買方應(yīng)及時(shí)作好準(zhǔn)備,辦理接貨或提貨的相關(guān)手續(xù)。
3、買方對賣方交付的貨物,均應(yīng)妥善接收并按貨物儲存的環(huán)境條件規(guī)定保管。對于因賣方誤發(fā)、多發(fā)的物品,買方也應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管并及時(shí)通知賣方查處,由此發(fā)生的費(fèi)用由賣方負(fù)擔(dān)。
4、本合同所有貨物運(yùn)輸?shù)仲I現(xiàn)場后雙方代表共同參加驗(yàn)收。買方指定代表:,賣方指定代表:。如貨物外包裝完好無損,但箱內(nèi)物品發(fā)現(xiàn)短缺或損毀,應(yīng)由賣方負(fù)責(zé)補(bǔ)足或更換,其相關(guān)費(fèi)用由賣方負(fù)擔(dān)。
五、付款方式
1、貨物到達(dá)買方指定地點(diǎn),賣方卸貨后,經(jīng)驗(yàn)收合格后,買方向賣方出具收貨憑證。賣方向買方提供合同要求的發(fā)票。本合同要求賣方開具普通發(fā)票,賣方提供的發(fā)票中的出票單位應(yīng)與本合同的賣方名稱完全一致,并在發(fā)票的備注欄標(biāo)注完整的合同號。
2、付款方式:后二個(gè)
3、支付方式:轉(zhuǎn)賬支票。
六、生產(chǎn)廠家(品牌)限制:____________________
要求供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家具有在天津市場銷售和交易的相應(yīng)資質(zhì),并按天津市的有關(guān)規(guī)定辦理交易登記手續(xù)。
七、不可抗力
1、不可抗力是指本合同生效后,發(fā)生不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事件,如地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等,致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。
2、發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)立即通知對方,并在十五天內(nèi)提供不可抗力的詳情及將有關(guān)證明文件送交對方。
3、發(fā)生不可抗力時(shí),買賣雙方應(yīng)協(xié)商尋找一個(gè)合理的解決方案,并盡一切努力減輕不可抗力產(chǎn)生的后果。
4、如不可抗力事件持續(xù)三十天,買賣雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同是否繼續(xù)履行或終止的問題。
5、貨物在運(yùn)輸過程若發(fā)生一切安全事故,與買方無關(guān),買方不承擔(dān)任何責(zé)任。
八、延期交貨違約金
除本合同第六條規(guī)定的人力不可抗拒因素外,如賣方不能按合同規(guī)定的時(shí)間交貨,買方可同意賣方在支付延期交貨違約金的條件下延期交貨。延期交貨違約金可在支付貨款時(shí)扣除。延期交貨違約金應(yīng)按每逾期一天加收合同總價(jià)款的0.5%計(jì)算,但違約金應(yīng)不超過遲交貨物總價(jià)的20%。如賣方延期交貨超過四周時(shí),買方有權(quán)撤銷合同。此時(shí)賣方仍應(yīng)不遲延地按上述規(guī)定向買方支付延期交貨違約金。
九、合同生效與終止
1、本合同雙方授權(quán)代表簽字蓋章日期,即為本合同生效日期,如雙方簽字蓋章日期不一致時(shí),以最后簽字蓋章的日期為合同的生效日期。
2、本合同的終止日期:工程款支付清后。
十、違約責(zé)任:
1、買方未按合同約定支付貨款,賣方可以延期發(fā)貨或拒絕發(fā)貨。
2、賣方無故延期交貨,執(zhí)行本合同第七條延期交貨違約金條款。
3、賣方所供貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題,賣方需承擔(dān)由于所供貨物質(zhì)量問題給買方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
十一、爭議解決:
1、本合同及其修訂本合同的有效性、履行和與本合同及其修訂本合同效力有關(guān)的所有事宜,將受中華人民共和國法律管轄,任何爭議僅適用中華人民共和國法律。
2、與本合同有關(guān)的或執(zhí)行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方通過友好協(xié)商解決。如不能達(dá)成一致,合同的任何一方可以向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、爭議解決期間,除爭議事項(xiàng)外,買賣雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自本合同中規(guī)定的義務(wù)和行使權(quán)利。
十二、技術(shù)變更及合同變更:
1、如買方對采購的貨物需作技術(shù)變更的,變更應(yīng)以書面的形式通知賣方,賣方在收到變更通知2日內(nèi)應(yīng)向買方確認(rèn),在得到買方書面答復(fù)后賣方方可進(jìn)行變更。
2、賣方不得私自對買方所購貨物進(jìn)行技術(shù)變更,確因設(shè)計(jì)問題需要變更時(shí)必須征得買方書面同意。
十三、該合同與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件(及補(bǔ)充投標(biāo)文件)、中標(biāo)通知書具有同等法律效力。如果內(nèi)容有不一致的地方,解釋順序?yàn)椋?/p>
合同中標(biāo)通知書
投標(biāo)文件及補(bǔ)充投標(biāo)文件招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)院圖紙
十四、補(bǔ)充條款
本合同為固定單價(jià)合同,雙方根據(jù)實(shí)際交貨數(shù)量計(jì)算合同總價(jià)。
十五、合同簽訂地點(diǎn)。
十六、合同確認(rèn)
本合同一式肆份,買方持貳份,賣方持貳分,自合同雙方授權(quán)代表簽字之日起生效。
買方單位:____________________賣方單位:____________________
。ü拢___________________(公章)____________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程建筑合同10
甲方:____________
乙方:____________
依照《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程名稱:____________
二、 工程地點(diǎn):____________
三、 承包方式:____________
四、 承包范圍:____________
五、 工程承包造價(jià)(金額大寫):_________________元整,¥__________元
六、 工期:本合同工程定于_____年_____月_____日開工,于_____年_____月_____日竣
工,合同工期日歷天數(shù)為60天。
七、 工程質(zhì)量驗(yàn)收及保修:工程具備竣工驗(yàn)收條件,承包方按國家和本市
工程竣工有關(guān)規(guī)定,發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收報(bào)告,發(fā)包方10天內(nèi)組織驗(yàn)收。發(fā)包方承包辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)后,發(fā)包方5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)竣工工程質(zhì)量備案。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量過保修責(zé)任。
八、 工程價(jià)款及結(jié)算:____________工程進(jìn)場3日內(nèi)撥付__________元,結(jié)構(gòu)完成撥付__________元,
竣工撥付__________元,扣除保修金__________元。
九、 爭議:發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時(shí),可以通過協(xié)商或者申請施工
合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的,可以向密云縣人民法院起訴。
十、 違約:發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義
務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十一、 安全措施與責(zé)任:在工程施工、竣工及補(bǔ)修質(zhì)量缺陷的過程中,承
包人應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法規(guī),執(zhí)行國家及北京市有關(guān)安全施工的規(guī)定,嚴(yán)格按照國家安全標(biāo)準(zhǔn)制定施工安全操作規(guī)程,加強(qiáng)施工作業(yè)管理,配備必要的安全施工保護(hù)設(shè)施,加強(qiáng)對施工人員的安全教育,為公眾和其他人員提供必要的臨時(shí)道路,人行道防護(hù)棚及圍欄,夜間要設(shè)警告信號和看守,如發(fā)生安全及質(zhì)量事故全部由承包人負(fù)責(zé),發(fā)包人無任何責(zé)任。
十二、 合同份數(shù):本合同兩份,具有同等法律效力。
本合同訂立時(shí)間:___________年_____月_____日(即日起生效)。
發(fā)包方:____________ 承包方:____________
工程建筑合同11
發(fā)包方:______________
承包方:______________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1。工程名稱________________;
2。工程地點(diǎn)________________;
3。工程計(jì)劃批準(zhǔn)單位及文號______________;
4。工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)
第二條工程期限
1。本工程合同總工期為___天(日歷天從開工之日算起)。
2。本工程開工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3。如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表簽證后,工期作相應(yīng)順延,并用書面形式確定順延期限。
。1)發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前__天,不能交承包方施工場地、進(jìn)場道路、施工用水,或電源未按規(guī)定接通,影響承包方進(jìn)場施工者。
(2)明確由發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品等未能按雙方認(rèn)定的時(shí)間進(jìn)場,或進(jìn)場的材料、設(shè)備、成品或半成品等向承包方交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有缺陷,需要修配、改、代、換而耽誤施工進(jìn)度者。
。3)不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更;提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn),使基礎(chǔ)超深;施工方法與設(shè)計(jì)規(guī)定不符而增加工程量影響進(jìn)度者。
。4)在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時(shí)以上者。
。5)發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工者。
。6)未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款、代購材料價(jià)差款而影響施工進(jìn)度者。
。7)因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、水災(zāi)、自然原因發(fā)生的火災(zāi)、地震等)而影響工程進(jìn)度者。
第三條工程合同總價(jià)
1。本工程合同總價(jià)為人民幣______元。
2。如遇下列情況,合同總價(jià)作相應(yīng)調(diào)整:
。1)合同總價(jià)內(nèi)經(jīng)雙方確認(rèn)的暫估價(jià)變化;
。2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的材料差價(jià)、工資、費(fèi)率及其它費(fèi)用的變化;
(3)重大設(shè)計(jì)發(fā)生變更;
。4)基礎(chǔ)超過設(shè)計(jì)深度;
。5)在施工中新增加了工程項(xiàng)目;
。6)其它。
第四條材料、設(shè)備供應(yīng)
1。本工程所需的全部建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資的供應(yīng)方法,經(jīng)雙方協(xié)商按附件第__辦理。
2。材料、設(shè)備供應(yīng)范圍的劃分和檢驗(yàn):
。1)進(jìn)口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機(jī)產(chǎn)品,由發(fā)包方組織供應(yīng)到現(xiàn)場或指定地點(diǎn)。如在規(guī)定交貨地點(diǎn)之外交貨,其發(fā)生的超運(yùn)距運(yùn)費(fèi)和其他費(fèi)用由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
。2)成套設(shè)備和專用設(shè)備,由發(fā)包方負(fù)責(zé)招標(biāo)、定貨、供應(yīng)和商品檢驗(yàn)后交付承包方。對提前到貨的設(shè)備應(yīng)由發(fā)包方設(shè)庫保存,安裝時(shí)交付承包方妥善保管,不得挪用,丟失或損壞。
。3)本工程所需材料、設(shè)備除在“發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細(xì)表”明確由發(fā)包方供應(yīng)外,其余材料均由承包方組織供應(yīng)。
。4)所有材料設(shè)備、成品、半成品均應(yīng)附有合格證,都要檢查驗(yàn)收,簽交物資驗(yàn)收合格單方可進(jìn)場,已進(jìn)場的物資未經(jīng)發(fā)包方許可簽署出場證書,不得運(yùn)出場外。
。5)已進(jìn)場的物資,若發(fā)現(xiàn)有不合格者,供料一方必須迅速將其運(yùn)出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設(shè)備,任何一方如有異議要求檢驗(yàn)時(shí),可以重新檢驗(yàn),檢驗(yàn)后如屬合格產(chǎn)品,其檢驗(yàn)費(fèi)用由要求檢驗(yàn)的一方承擔(dān);如屬不合格產(chǎn)品,檢驗(yàn)費(fèi)用由供料一方負(fù)擔(dān)。
。7)沒有合格證書,且未經(jīng)試驗(yàn)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)鑒定為不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等,雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果,由責(zé)任一方負(fù)責(zé)。
(8)任何一方強(qiáng)迫對方使用不合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件于本工程的,都要簽證記錄在案,由此引起的一切后果由強(qiáng)迫一方負(fù)責(zé)。
3。材料價(jià)差及實(shí)物價(jià)格的結(jié)算。
(1)發(fā)包方提交的主要材料指標(biāo),由承包方采購供貨的,應(yīng)根據(jù)指標(biāo)的性質(zhì)、發(fā)生的政策性調(diào)價(jià)等,以建筑安裝材料預(yù)算價(jià)格為依據(jù),逐項(xiàng)計(jì)算出原價(jià)價(jià)差或預(yù)算價(jià)差,均由發(fā)包方負(fù)責(zé)補(bǔ)差。此價(jià)差未包括在本合同承包造價(jià)之內(nèi)的,不得列入工程直接費(fèi)。
。2)發(fā)包方提供的主要材料實(shí)物,按發(fā)包方提供實(shí)物時(shí)建筑安裝材料價(jià)格結(jié)算價(jià)款。
。3)除發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備外,發(fā)包方指定廠家、品種讓承包方購買和供應(yīng)其所指定的材料、設(shè)備的,其價(jià)款按實(shí)結(jié)算。
(4)發(fā)包方委托承包方代購的材料、設(shè)備,按雙方商定的價(jià)格,由承包方收取代購款包干使用,發(fā)包方應(yīng)于本合同簽訂后一天內(nèi)一次付清。
。5)發(fā)包方提供的材料、設(shè)備的指標(biāo)或?qū)嵨,必須是本合同工程用的材料和設(shè)備,規(guī)格品種與實(shí)際需要不相符時(shí),由承包方協(xié)助進(jìn)行調(diào)劑串換使用,由發(fā)包方給付承包方勞務(wù)費(fèi)___元(或承包方不收取勞務(wù)費(fèi))。
(6)發(fā)包方供應(yīng)的木材、成材指標(biāo)或?qū)嵨铩⒂搽s木均按有關(guān)規(guī)定辦理,其量差、價(jià)差由發(fā)包方承擔(dān)。
第五條工程質(zhì)量和檢查驗(yàn)收
1。承包方必須嚴(yán)格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工,并接受發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2。發(fā)包方聘用的現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表,必須以書面通知承包方其姓名、身份、所承擔(dān)的任務(wù)。
3。承包方確定的施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人、專門技術(shù)人員及管理人員,必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔(dān)的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4。承包方應(yīng)按工程進(jìn)度,及時(shí)提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料,如材料、設(shè)備合格證、試驗(yàn)、試壓、測試、報(bào)告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過設(shè)計(jì)單位和發(fā)包方同意并簽證后,方可使用。
5。隱蔽工程由承包方自檢后,填寫《隱蔽工程驗(yàn)收單》通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗(yàn)收,監(jiān)理工程師接到通知后__小時(shí)內(nèi)應(yīng)到現(xiàn)場檢驗(yàn),認(rèn)可簽證后,方可進(jìn)行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗(yàn)收,承包方經(jīng)質(zhì)量檢查部門檢驗(yàn)確認(rèn)合格后,即可隱蔽繼續(xù)施工,發(fā)包方應(yīng)予承認(rèn)并辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)。如提出異議,經(jīng)復(fù)查合格者,其費(fèi)用由發(fā)包方負(fù)責(zé);不合格者,由承包方負(fù)責(zé),因此而造成工期損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
6。電氣照明、通風(fēng)、水暖、衛(wèi)生工程和機(jī)電安裝工程竣工后,必須按照
。1)______;(2)______;(3)______
等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)。屬于單體試車,由承包方負(fù)責(zé)進(jìn)行。無論由誰負(fù)責(zé)試車,雙方均應(yīng)相互配合,共同進(jìn)行。
試車中需要的動(dòng)力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術(shù)勞務(wù)費(fèi)用等,由發(fā)包方提供。其費(fèi)用包括在定額內(nèi)的,由承包方負(fù)擔(dān);定額中未包括的,由發(fā)包方負(fù)擔(dān)。
7。設(shè)備安裝工程,由承包方會同發(fā)包方將已完工程(設(shè)備基礎(chǔ))向安裝單位辦理中間交工手續(xù),并作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)。
8。工程竣工驗(yàn)收,應(yīng)以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改通知、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
9。工程竣工后,承包方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料,并發(fā)出竣工通知書,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗(yàn)收時(shí)間,由發(fā)包方組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
驗(yàn)收合格后,雙方簽署交工驗(yàn)收證書,并將工程移交給發(fā)包方管理,如發(fā)包方拖延接收,其保管費(fèi)用和造成的損失由發(fā)包方承擔(dān)。
交工驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求,需要返工的工程,應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的,按雙方驗(yàn)收時(shí)商定的時(shí)間,由承包方負(fù)責(zé)修好再進(jìn)行檢驗(yàn)?⒐と掌谝宰詈髾z驗(yàn)合格的日期為準(zhǔn)。
10。已竣工未驗(yàn)收工程,在交工前由承包方負(fù)責(zé)保管,發(fā)包方不得動(dòng)用,若發(fā)包方已經(jīng)使用,即視同交驗(yàn)。由于承包方原因,應(yīng)交工驗(yàn)收而不交不驗(yàn)的工程,除按拖延工期條款處理外,并賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11。工程交工驗(yàn)收后,土建工程保修期為1年,采暖工程為一個(gè)采暖期,水電保修期為半年。保修證書在交工驗(yàn)收后由承包方填寫交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質(zhì)量問題,發(fā)包方應(yīng)書面通知承包方并約定時(shí)間進(jìn)行修理。在保修期內(nèi)承包方拒不修理時(shí),發(fā)包方可動(dòng)用預(yù)留保修款請人修理,超支部分應(yīng)由承包方負(fù)擔(dān)。
第六條施工設(shè)計(jì)變更
1。發(fā)包方交付的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,均為施工的有效依據(jù),發(fā)包方、承包方均不得擅自修改。
2。施工圖的重大修改變更,必須經(jīng)原批準(zhǔn)、設(shè)計(jì)單位同意,并于修改前__天辦理設(shè)計(jì)修改議定單。設(shè)計(jì)修改議定單經(jīng)發(fā)包方簽證后,承包方才予實(shí)施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數(shù)與施工圖份數(shù)相同,并作為合同的補(bǔ)充文件。
3。當(dāng)修改圖紙屬于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、設(shè)備變更、建筑面積(容積)增加、結(jié)構(gòu)改變、標(biāo)準(zhǔn)過高、工藝變化、地質(zhì)條件與設(shè)計(jì)不符實(shí)際時(shí),其增加的費(fèi)用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷,材料、構(gòu)配件積壓的實(shí)際損失)由責(zé)任方負(fù)責(zé)并調(diào)整合同造價(jià)。
4。承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提出修改設(shè)計(jì)的合理化建議,經(jīng)發(fā)包方、設(shè)計(jì)單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后實(shí)施,其節(jié)約的價(jià)值按國家有關(guān)規(guī)定分配。
5。在工程施工中發(fā)生下列各項(xiàng)事實(shí)之一時(shí),承包方必須立即以書面通知發(fā)包方,要求確認(rèn):
。1)設(shè)計(jì)圖紙和說明文件與工程現(xiàn)場狀況不一致,如地質(zhì)、地下水情況等,設(shè)計(jì)文件所標(biāo)明的施工條件與實(shí)際不符;
。2)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)文件表示不明確或有錯(cuò)誤及遺漏,圖紙與說明書不符;
。3)設(shè)計(jì)圖紙和說明文件中未標(biāo)明的施工條件發(fā)生了預(yù)料不到的特殊困難等。
確認(rèn)的事實(shí)必須在限期內(nèi)解決。不能如期解決而造成停工的,工期損失由發(fā)包方承擔(dān)。
第七條雙方負(fù)責(zé)事項(xiàng)
1。發(fā)包方
。1)辦理土地征用、青苗、樹木的賠償,墳地遷移、房屋拆遷、障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),并提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料;
。2)在開工前做好建筑紅線以外的“三通”和紅線以內(nèi)的場地平整;按審定的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,提供在紅線圖以內(nèi)距建筑物不大于___米的水、電源聯(lián)結(jié)點(diǎn),并裝好水、電表,以便承包方按表計(jì)費(fèi);負(fù)責(zé)紅線以外進(jìn)場道路的維修;
。3)根據(jù)施工地區(qū)供水、供電、水壓、電壓情況,采取措施滿足施工用水、用電的需要;
。4)按規(guī)定提供不少于承包合同建筑面積___%的施工用地,辦理紅線外的臨時(shí)用地及臨時(shí)占用道路、爆破及臨時(shí)鐵道專用線接岔許可證,并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用;
。5)合同簽訂后__天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))向承包方提供完整的建筑安裝施工技術(shù)資料__套;
(6)確定建筑物(或構(gòu)筑物)道路、線路、上下水道的定位標(biāo)樁、水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn);
(7)組織承發(fā)包雙方和設(shè)計(jì)單位參加的施工圖紙交底,并做好三方簽署的交底紀(jì)要,并在__天內(nèi)分送有關(guān)單位;
。8)審核承包方工程進(jìn)度月報(bào),及時(shí)向承包方支付工程進(jìn)度款;
(9)按《發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細(xì)表》確定的供應(yīng)時(shí)間及時(shí)組織供應(yīng),應(yīng)由發(fā)包方提供材料、設(shè)備以滿足工程進(jìn)度的需要;
。10)派駐施工現(xiàn)場的監(jiān)理工程師或工程師代表,對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程和合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙問題的處理,設(shè)計(jì)變更的簽證,工程中間驗(yàn)收、工程進(jìn)度撥款簽證和其它必須的簽證;
。11)組織對工程的竣工驗(yàn)收,并按合同規(guī)定日期配合承包方辦好決算工作,及時(shí)了結(jié)工程財(cái)務(wù)和工程尾款。
2。承包方
(1)施工場地的平整、施工界區(qū)以內(nèi)的用水、用電、道路和臨時(shí)設(shè)施的施工;
。2)編制施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案),施工總進(jìn)度計(jì)劃、材料設(shè)備、成品、半成品等進(jìn)場計(jì)劃,用水、用電計(jì)劃、開竣工通知書、隱蔽工程驗(yàn)收單等,并及時(shí)送發(fā)包方及有關(guān)單位;
。3)按雙方商定的分工范圍,做好材料和設(shè)備的采購、供應(yīng)和管理;
(4)于每月底前__天向發(fā)包方報(bào)送月度施工計(jì)劃,屬發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃和當(dāng)月工程進(jìn)度月報(bào)(包括工程量、工作量和形象進(jìn)度等);
(5)嚴(yán)格按照施工圖與說明書進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付;
(6)已完工的房屋、構(gòu)筑物和安裝的設(shè)備,在交工前應(yīng)負(fù)責(zé)保管,并清理好場地;
。7)提供竣工驗(yàn)收技術(shù)資料,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗(yàn)收;
。8)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于承包方負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)無償修理。
第八條工程價(jià)款的支付與結(jié)算
1。本合同簽訂后__日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)的(或當(dāng)年投資的)__%的預(yù)付款,計(jì)人民幣___萬元。
2。發(fā)包方收到承包方工程進(jìn)度月報(bào)后,必須在__日內(nèi)按核實(shí)的工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款,工程進(jìn)度款支付達(dá)到總合同總價(jià)的__%時(shí),逐步按比例開始扣回預(yù)付款(或抵作工程進(jìn)度款)。
3。工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)款的__%時(shí),不再按進(jìn)度付款。辦完工驗(yàn)收后__天內(nèi)支付__%的價(jià)款,留__%的價(jià)款存入建設(shè)銀行,待保修期滿后連本息一次支付給承包方。
4。如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款,應(yīng)按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
5。確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進(jìn)度、造成承包方的停、窩工損失的,應(yīng)由發(fā)包方承擔(dān)。
6。本工程造價(jià)結(jié)算方式按下列情況辦理:
。1)以審查后的施工圖預(yù)算加變更簽證進(jìn)行結(jié)算;
。2)按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價(jià)結(jié)算,包干范圍以內(nèi)的費(fèi)用,按__等有關(guān)規(guī)定結(jié)算;
。3)按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單位造價(jià)包干結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用按__等有關(guān)規(guī)定結(jié)算
;
。4)包干不包料的工程,按預(yù)算定額規(guī)定的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)及相應(yīng)的管理費(fèi)結(jié)算;
。5)招標(biāo)工程按中標(biāo)價(jià)款結(jié)算,中標(biāo)范圍以外的工程費(fèi)用,另按__等有關(guān)規(guī)定結(jié)算。
7。承包方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后__天內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方和經(jīng)銀行審查,發(fā)包方在接到結(jié)算文件__天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,即由經(jīng)銀行審定后撥款給承包方。
第九條違約責(zé)任與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定
1。承包方的責(zé)任
。1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同總價(jià)的__%償付逾期違約金。
。2)工程交付時(shí)間不符合規(guī)定,按合同總價(jià)的__%償付逾期違約金。
2。承包方的責(zé)任
。1)未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失。
。2)工程中途停建、緩建或由于設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成的停工,應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失,同時(shí),賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
。3)工程未經(jīng)驗(yàn)收,發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。
。4)超過合同規(guī)定日期驗(yàn)收,按合同總價(jià)的__%償付逾期違約金。
3。發(fā)包方有提前工期要求的,可以實(shí)行提前竣工獎(jiǎng),按照合同工期,每提前一天由發(fā)包方按合同總價(jià)的__%獎(jiǎng)給承包方。
優(yōu)良工程每平方米獎(jiǎng)__元。
第十條爭議的解決方式
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),如雙方屬于同一部門時(shí),由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個(gè)部門的,任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第十一條特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定特殊條款。
第十二條附則
其它本合同未言明事項(xiàng),一律按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
合同附件:(1)工程項(xiàng)目一覽表(附表一);(2)全部施工圖紙;(3)施工圖預(yù)算;(4)發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表(附表二):(5)國家(或省、自治區(qū)、市政府、計(jì)委、建委等有關(guān)單位)對工程的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、計(jì)劃任務(wù)書等__份文件。上述附件均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗(yàn),結(jié)清工程尾款,保修期滿后自然失效。
本合同正本__份,其中發(fā)包方執(zhí)__份,承包方執(zhí)__份,副本__份,分別報(bào)送業(yè)務(wù)主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
發(fā)包方(蓋章):________________承包方(蓋章):________________鑒(公)證意見
法定代表人(簽名):________________法定代表人(簽名):________________鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
簽約日期:____年____月____日
簽約地點(diǎn):_____
工程建筑合同12
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則,結(jié)合工程的實(shí)際情況,為確保各方利益,經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
二、工程地點(diǎn)
三、工程期限
1、本合同總工期為________年____月____日開工,至年月日結(jié)束。
2、如遇下列情況,工期作相應(yīng)順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設(shè)計(jì)范圍內(nèi)重大設(shè)計(jì)變更;
。3)人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進(jìn)度;
。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。 乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方提出報(bào)告。甲方代表在收到報(bào)告后,在十天內(nèi)予以確認(rèn)和答復(fù),逾期不予答復(fù),乙方可視為要求已被確認(rèn)。
四、工程價(jià)款工程總價(jià):人民幣元整(元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)50%作為預(yù)付款,即人民幣元整(元);
2、工程施工結(jié)束后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)40%的款項(xiàng),即人民幣元整(元);
3、工程驗(yàn)收結(jié)束后,甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款,即人民幣元整(元)。
六、工程驗(yàn)收
1、當(dāng)該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗(yàn)收申請。甲方應(yīng)在7天內(nèi)安排驗(yàn)收工作,并告知乙方參加驗(yàn)收。乙方自提出申請驗(yàn)收報(bào)告7天后,因甲方原因未安排驗(yàn)收的,則視為該工程符合設(shè)計(jì)和施工方案要求,運(yùn)行正常,通過驗(yàn)收。
2、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方若需啟用,須與乙方協(xié)商,經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用,將視為通過驗(yàn)收。
3、整個(gè)工程驗(yàn)收合格,則通過竣工驗(yàn)收的當(dāng)天即為竣工日期。
4、工程未通過驗(yàn)收,引起爭議時(shí),請求第三方驗(yàn)收。
七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 本工程以相關(guān)設(shè)計(jì)方案、圖紙為依據(jù),按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的,則按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利和義務(wù)指派為工地代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方的相關(guān)事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
(1)負(fù)責(zé)本工程的監(jiān)督,積極協(xié)調(diào)施工配合關(guān)系。
。2)負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)度、安裝質(zhì)量、安全保護(hù)、綜合管理的監(jiān)督。
。3)提供有利施工的現(xiàn)場條件。
。4)審核工程計(jì)劃進(jìn)度表。
。5)負(fù)責(zé)對圖紙、方案的審核、確認(rèn),負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及設(shè)計(jì)圖紙變更簽證,工程中間驗(yàn)收和其他必要的簽證。
。6)負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后一周內(nèi)組織驗(yàn)收。
。7)按合同向乙方支付本合同規(guī)定的價(jià)款。
2、乙方權(quán)利和義務(wù)
。1)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖施工,質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)符合工程的各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。
。2)施工中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向甲方報(bào)告并提出解決方案。
。3)編制施工組織方案,施工總進(jìn)度計(jì)劃,材料進(jìn)場計(jì)劃,開竣工通知書等,及時(shí)送甲方。
(4)提供竣工驗(yàn)收技術(shù)資料,并準(zhǔn)備竣工技術(shù)圖紙,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗(yàn)收?⒐べY料應(yīng)滿足甲方要求。
。5)組織有技術(shù)水平的施工隊(duì)伍,明確現(xiàn)場技術(shù)及施工負(fù)責(zé)人、主要管理人員,技術(shù)人員不得隨意變動(dòng)。
九、服務(wù)條款無。
十、違約責(zé)任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)215;0.5%延期天數(shù)計(jì)算,違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視乙方違約,乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價(jià)215;0.5%延期天數(shù)計(jì)算,違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)215;0.5%215;延期天數(shù)計(jì)算,違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。
4、執(zhí)行過程中,任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后,除不可抗力外(指戰(zhàn)爭、嚴(yán)重水災(zāi)、火災(zāi)、臺風(fēng)和地震以及經(jīng)雙方同意屬不可抗力的事故),甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、在履行合同過程中,因遇不可抗力事故,甲乙雙方均應(yīng)采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴(kuò)大。若確需變更或解除合同時(shí),要求變更一方應(yīng)及時(shí)通知對方,對方在接到通知3天內(nèi)給予答復(fù),逾期未答復(fù)視為同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一筆款項(xiàng)的期限達(dá)到____日的,乙方有權(quán)中止本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行;甲方延期付款期限達(dá)到____日的,乙方有權(quán)解除本合同,并且有權(quán)請求甲方給予相應(yīng)的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限達(dá)到____日的,甲方有權(quán)中止本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行;整個(gè)工程延期的期限達(dá)到____日的,甲方有權(quán)解除本合同,并且有權(quán)請求乙方給予相應(yīng)的賠償。
5、變更或解除合同,所造成的損失由雙方協(xié)商解決。
二、爭議解決方式 凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
三、其他條款 在合同履行過程中,雙方可以根據(jù)實(shí)際情況,對合同未盡事宜協(xié)商確定。 合同簽定地:
四、合同文本和效力 本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。
本頁無正文甲方:
地址:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
周記
工程建筑合同13
建筑單位:
施工單位:
工程項(xiàng)目:
電話:
電話:
工程地址:
一、工程項(xiàng)目及施工期限:
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依照本工程施工詳圖施工,說明書及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范辦理,施工中雙方應(yīng)做好隱蔽工程,分項(xiàng)工程竣工工程的驗(yàn)收工作,如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費(fèi)用,乙方包工包料由乙方負(fù)責(zé),甲供材料造成的由甲方負(fù)責(zé)。
四、材料供應(yīng),乙方包工包料由乙方自行采購,甲供材料由甲方負(fù)責(zé)采購到場,并由乙方認(rèn)可,由甲方支付材料總價(jià),乙方應(yīng)按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項(xiàng):
1、甲方在開工前應(yīng)辦好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備手續(xù),做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更,應(yīng)有有關(guān)部門批準(zhǔn)。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負(fù)責(zé)。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé),乙方造成的由乙方負(fù)責(zé)。
4、本工程設(shè)計(jì)、預(yù)算如有增列項(xiàng)目或差錯(cuò),在本合同有效期內(nèi)審合修正,竣工結(jié)算時(shí)以工程決算為準(zhǔn)。
六、本合同一式貳份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效,至工程驗(yàn)收合格、款項(xiàng)結(jié)清后失效,本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。附言:
建設(shè)單位(甲方)蓋章:
施工單位(乙方)蓋章:
_____年____月___日:
工程建筑合同14
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
勘察人: (以下簡稱乙方)
發(fā)包人委托勘察人承擔(dān)其擬建的餐飲會議樓施工圖設(shè)計(jì)階段的巖土工程詳細(xì)勘察任務(wù),并提交合格的勘察成果報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責(zé)任,協(xié)商配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
1、工程概況
1.1工程名稱、會議餐飲樓地勘工程
1.2工程建設(shè)地點(diǎn)、____縣灰湯鎮(zhèn)電力療養(yǎng)院內(nèi)
1.3工程規(guī)模、特征、詳見總平面圖詳見建筑平面圖及勘察任務(wù)書
1.4工程勘察任務(wù)與技術(shù)要求、滿足勘察任務(wù)書內(nèi)容、或《巖土工程勘察規(guī)范》GB50021-(09)中相關(guān)條款。
1.5預(yù)計(jì)勘察工作量、在建設(shè)方提供的規(guī)劃平面圖中初步布設(shè)勘察點(diǎn)5個(gè),視其場地復(fù)雜情況,增加勘察孔數(shù)量。
2、發(fā)包人應(yīng)及時(shí)向勘察人提供下列資料,并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)、
2.1 提供工程勘察任務(wù)委托書、技術(shù)要求和建筑(帶地形圖)總平面圖。
2.2提供勘察工作范圍已有技求資料及工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
2.3提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.4發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應(yīng)費(fèi)用。
3、勘察人向發(fā)包人提交勘察成果并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)勘察人負(fù)責(zé)向發(fā)包人提交勘察成果資料陸份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費(fèi)。
4、開工及提交資料的時(shí)間
4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日開工,________年____月____日分期提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因,未按期開工或提交成果資料時(shí),按雙方協(xié)商的規(guī)定辦理。
4.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達(dá)的開工通知書或合同規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn),如遇特殊情況(設(shè)計(jì)變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時(shí),工期順延。
4.3本工程勘察費(fèi)按、勘察包干價(jià)為16800元(大寫:壹萬陸仟捌佰元整),合同生效后發(fā)包人向勘察人不支付人民幣作為定金,在提交報(bào)告后____日內(nèi),發(fā)包人向勘察人支付清勘察費(fèi)?辈烊隧毺峁┱椒ㄆ。
5、發(fā)包人、勘察人責(zé)任
5.1發(fā)包人責(zé)任
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時(shí),必須以書面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應(yīng)及時(shí)為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題(如處理影響施工正常進(jìn)行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路以及水、電接到施工現(xiàn)場等),并承擔(dān)其費(fèi)用。
5.1.3勘察過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的工作量支付勘察費(fèi)。
5.1.4由于發(fā)包人的原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外,發(fā)包人需支付停、窩工費(fèi)。
5.1.5發(fā)包人應(yīng)保護(hù)勘察人的投標(biāo)書、勘察方案、報(bào)告書、資料圖紙、合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復(fù)制、泄露、擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓等。
5.2勘察人責(zé)任
5.2.1勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和發(fā)包人的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程勘察,按本合同規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負(fù)責(zé)。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應(yīng)負(fù)責(zé)無償給予補(bǔ)充完善使其達(dá)到質(zhì)量合格;若勘察人無力補(bǔ)充完善,需另委托其他單位時(shí),勘察人應(yīng)承擔(dān)其認(rèn)可的全部費(fèi)用。
5.2.3勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。
6:違約責(zé)任
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作條件而造成停、窩工或來回進(jìn)出場地,發(fā)包人除應(yīng)付給勘察人停、窩工費(fèi)(金額按預(yù)算的平均工日產(chǎn)值計(jì)算),工期按實(shí)際工日順延外,還應(yīng)付給勘察人來回進(jìn)出場費(fèi)和調(diào)遣費(fèi)。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時(shí),其返工勘察費(fèi)用由勘察人承擔(dān)。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時(shí),勘察人未進(jìn)行勘察工作時(shí)的,不退還發(fā)包人已付定金;已進(jìn)行工作且完成的工作量在50%以內(nèi)時(shí),發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付預(yù)算額50%的勘察費(fèi);完成的工作量超過50%,則應(yīng)向勘察人支付預(yù)算額100%的勘察費(fèi)。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時(shí)間(日期)撥付勘察費(fèi),每超過____日,應(yīng)償付未支付勘察費(fèi)的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時(shí)間提交勘察成果資料,每超過____日,應(yīng)減收勘察費(fèi)千份之一。
7、其它約定事項(xiàng)、
本合同未盡事宜,在雙方協(xié)商的附件中補(bǔ)充完善,附件與本合同具有等同的法律效力。
8、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的提交____市仲裁委員會仲裁。
本合同一式伍份,發(fā)包方執(zhí)叁份,勘察方執(zhí)貳份。
甲方(公章)、_________
乙方(公章)、_________
法定代表人(簽字)、_________
法定代表人(簽字)、_________
________年____月____日
________年____月____日
工程建筑合同15
發(fā)包方(擬園林產(chǎn)權(quán)所有人,以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):
單位:
住所地址:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
注冊地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計(jì)人:
聯(lián)系電話:
工程隊(duì)負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市場園 林綠化的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的 園林綠化工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):
1.2 工程內(nèi)容及做法(見附件
二:家庭裝飾工程報(bào)價(jià)書)
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包全部材料;
(2) 乙方包工、部份包料,甲方提供部份材料;
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
1.4 工程期限 天; 開工日期________年____月____日; 竣工日期________年____月____日;
1.5 合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣) 元,金額大寫 (詳見附件
二:園林綠化工程報(bào)價(jià)書)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理方另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
1. 甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附件
一:園林綠化工程設(shè)計(jì)圖紙);
2. 甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表
一:園林綠化工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi) 元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 甲方工作
4.1 開工之前 天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 參與工程質(zhì)量和配合乙方施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料驗(yàn)收進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
4.5 不拆除承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.6 施工期間甲方仍需部份使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
4.7分步工程驗(yàn)收并簽字。
4.8負(fù)責(zé)甲供材料、物品的及時(shí)提供
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見附件三:《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原場地,保證施工現(xiàn)場上、下水道的暢通,工程竣工交驗(yàn)前對現(xiàn)場物件及施工成品負(fù)保管責(zé)任。
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清潔施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更 工程項(xiàng)目施工方式或物件改造如需變更,甲方至少提前三天通知乙方,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,并一次性付清增加內(nèi)容的價(jià)款。
第七條 材料供應(yīng)
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前提前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;
7.3 甲、乙雙方任意一方購料,必須對材料驗(yàn)收合格并簽字后才能施工,對甲方提供或指定購買的材料有明顯缺陷或隱患的,應(yīng)辦理書面簽證后乙方才能施工。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1. 工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
2. 不可抗力;
3. 甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其相應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
8.3 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 雙方約定本工程施工質(zhì)量按《B6016-97,家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行, 具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見附件
三:《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由____市裝飾工程質(zhì)監(jiān)站對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程進(jìn)行驗(yàn)收:
1.基層、水電改造基層完工;
2. 漆飾基層完工;
3. 泥工面層及整體竣工。 乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫分步工程驗(yàn)收單
10.2 工程竣工后,乙方應(yīng)書面(或電話)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。
10.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為兩年(非施工部分和甲方自購材料及自購物品不屬質(zhì)保范圍)。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修卡。
第十一條 工程款支付方式
1.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款;
1. 此合同簽定地為:本市 裝飾市場,工程款分兩次支付;
第一次于開工前____日,甲方向乙方支付合同總金額的 %,即 元,
第二次于工程進(jìn)度過半驗(yàn)收____日內(nèi),甲方支付剩余工程款即 元,由市場的有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)代收(注:此種工程款支付方式僅限于在市場內(nèi)簽定的合同使用,合同需經(jīng)市場有關(guān)管理部門認(rèn)證并由甲方交納1%的管理費(fèi))。
2. 合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
3. 其它支付方式(定金): 元。
1.2 工程進(jìn)度過半是指基層及水電改造基層完工。工程進(jìn)度過半,____日之內(nèi)經(jīng)雙方驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單。
1.3 竣工驗(yàn)收后,乙方應(yīng)向甲方提供決算資料,甲方接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字認(rèn)定,甲方應(yīng)在簽字時(shí)間向乙方結(jié)清工程尾款。
1.3 工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任
2.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定即視為違約,甲、乙雙方議定違約金率為合同總價(jià)款的 %,違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,給對方造成 經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任;
2.2 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定,給對方造成經(jīng)濟(jì)損失,或因違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)地方政策規(guī)定,受到行政單位的處罰等,均由責(zé)任方賠償由此而造成的全額損失;
2.3 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
2.4 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;
2.5 甲方未按期支付工程款, 每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金 元;
2.6 由于乙方原因致使工程延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金 元;
2.7 由于乙方質(zhì)量原因達(dá)不到雙方約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第十三條 合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第 種方式解決解決:
1. 向 仲裁委員會申請仲裁;
2. 向 人民法院起訴。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
4.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到甲方物管指定的地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾運(yùn)費(fèi)(人民幣) 元(此費(fèi)用在工程價(jià)款內(nèi));
4.2 施工期間,甲方將進(jìn)戶門鑰匙應(yīng)移交給乙方,以落實(shí)戶內(nèi)物件保管責(zé)任。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖一把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用;
4.3 施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為: 上午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分; 下午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分。
第十五條 附 則
5.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效;
5.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
5.3 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;
5.4 凡在本市場各園林綠化市場簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場 有關(guān)管理部門各執(zhí)一份;
5.5 合同履行完畢后自動(dòng)終止;
5.6 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,可將合同文本提交所在區(qū)(縣)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
第十六條 其它約定條款
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
【工程建筑合同】相關(guān)文章:
建筑工程的合同03-10
建筑工程合同10-10
建筑工程合同10-30
建筑裝飾工程合同10-09
建筑裝飾工程合同09-02
新版建筑工程工程合同10-25
建筑工程建筑砂漿采購合同11-05
建筑工程檢測合同11-03
工程建筑施工合同范文11-04