裝飾工程合同

時(shí)間：2024-07-27 07:32:25 合同范本我要投稿

裝飾工程合同推薦度：
簡(jiǎn)易的裝飾工程合同推薦度：
裝飾工程施工合同推薦度：
裝飾工程分包合同推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
相關(guān)推薦

裝飾工程合同【熱門】

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的裝飾工程合同，歡迎閱讀與收藏。

裝飾工程合同【熱門】

裝飾工程合同1

　　發(fā)包單位：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包單位：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　一、工程概況

　　1、亳州市南部新區(qū)拆遷安置小區(qū)A區(qū)42#—47#樓工程，鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)。

　　2、合同期限自至

　　3、為保證本工程進(jìn)度需要，乙方在進(jìn)行本工程裝飾裝修階段進(jìn)場(chǎng)人數(shù)根據(jù)甲方要求進(jìn)行調(diào)整。

　　二、承包方式

　　1、乙方包工包料、包做包交，除起重機(jī)械設(shè)備等大型工具外，所有小型工具及安全設(shè)備由乙方自備，價(jià)格為元/㎡。

　　2、工期要求：

　　三、承包內(nèi)容

　　亳州市南部新區(qū)拆遷安置小區(qū)A區(qū)42#—47#樓門窗工程。型材名稱，玻璃采用6+9A+6中空玻璃，屋頂天窗玻璃為6中透光LOW—E+12A+6，推拉門、平開門玻璃材質(zhì)為鋼化玻璃。鋼化玻璃在原來的基礎(chǔ)上增加/㎡。

　　四、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)和制度

　　執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量?jī)?yōu)良工程驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、付款方式

　　由乙方全墊資至工程竣工驗(yàn)收

　　六、結(jié)算方式

　　按門窗實(shí)際尺寸面積結(jié)算。

　　七、雙方職責(zé)

　　1、甲方應(yīng)向乙方做安全、技術(shù)質(zhì)量書面交底。

　　2、甲方組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全教育，乙方給予配合。

　　3、甲方應(yīng)對(duì)乙方提出的實(shí)際困難積極協(xié)調(diào)予以解決。

　　4、乙方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，服從甲方調(diào)配指揮，文明施工，不損壞甲方的榮譽(yù)和形象。

　　5、在施工場(chǎng)地、生活區(qū)范圍內(nèi)，因乙方原因造成的火災(zāi)、偷盜、打架等安全事故，造成的損失由乙方自負(fù)。

　　6、乙方所有進(jìn)場(chǎng)材料及安裝均要符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及規(guī)范要求，包括門窗驗(yàn)收、檢測(cè)產(chǎn)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)對(duì)甲方提供一切于本工程所關(guān)的`門窗資料包括門窗指定安裝廠家資質(zhì)、門窗五金配件合格證、所有玻璃合格證、門窗三性試驗(yàn)報(bào)告。

　　8、由于門窗所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　9、因乙方自身原因違章作業(yè)、不服從指揮發(fā)生的安全質(zhì)量事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　10、工期按甲方工期進(jìn)度確保質(zhì)量完成，如耽誤工期，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　11、工程竣工后，乙方對(duì)自己承包的工程保修二年，如果乙方的原因發(fā)生質(zhì)量問題，由乙方無償維修，造成的一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　12、工程安裝至工程竣工交付期間，由乙方自己實(shí)行成品保護(hù)。本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字后生效。

　　甲方代表：

　　日期：

　　乙方代表：

　　日期：

裝飾工程合同2

　　雇主:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)

　　承包商:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同(包括其附件及所有補(bǔ)充合同)，以資共同遵守。

　　第一個(gè)項(xiàng)目概述

　　1.1項(xiàng)目名稱:。

　　1.2項(xiàng)目地點(diǎn):。

　　1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容和做法(詳見:項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表和施工圖)。

　　1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。

　　(1)乙方應(yīng)承包勞務(wù)和材料。

　　(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細(xì)表》和《乙方提供裝修材料明細(xì)表》)；

　　(3)乙方承包勞務(wù)，甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細(xì)表)。

　　1.5項(xiàng)目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　1.6合同價(jià)格:本合同工程造價(jià)見《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》。施工過程中如有增減，雙方應(yīng)協(xié)商并簽字確認(rèn)后增加或減少費(fèi)用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙應(yīng)由下列人員提供:

　　(1)甲方設(shè)計(jì)并提供施工圖一式兩份，甲方一份，乙方一份(詳見裝飾工程設(shè)計(jì)圖)；

　　(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖一式兩份，甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設(shè)計(jì)圖)，設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣元

　　第三條甲方的義務(wù)

　　3.1開工前__________天，為乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設(shè)或堆放遮蓋不易移動(dòng)的室內(nèi)家具陳設(shè)，以不影響施工為原則；如甲方未采取必要的保護(hù)措施，造成家具和陳設(shè)的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　3.2負(fù)責(zé)辦理施工涉及的申請(qǐng)、審批手續(xù)，支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費(fèi)用。

　　3.3負(fù)責(zé)施工用水、用電；

　　3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關(guān)系；

　　3.5不要拆除室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如需拆除原有建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應(yīng)向有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)；

　　3.6施工期間，甲方仍需部分使用現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全和消防；

　　3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查和監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記等事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)和竣工驗(yàn)收。

　　3.8按時(shí)、保質(zhì)、保量提供施工用自購材料。

　　第四條乙方的義務(wù)

　　4.1被任命為乙方的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)本合同的履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理和解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。

　　4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量按期完成工程；

　　4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說明進(jìn)行安全文明施工，并做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄；

　　4.4保護(hù)原有的家具陳設(shè)，保證室內(nèi)上下管道暢通；

　　4.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔。

　　4.6在工程竣工移交給甲方之前，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)施和成品。

　　第五條工程變更

　　如需變更工程和施工方法，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽字確認(rèn)，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程造價(jià)和工期(見裝修工程增減清單)。

　　第六條材料的提供

　　6.1甲方提供的材料和設(shè)備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應(yīng)滿足設(shè)施要求，因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負(fù)責(zé)。材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)前，甲方應(yīng)通知乙方，雙方共同接受并辦理交接手續(xù)；驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管。

　　6.2乙方提供的材料和設(shè)備(詳見乙方提供的裝修材料清單)，乙方應(yīng)在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的，應(yīng)當(dāng)禁止使用；如已使用，給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第七條工期延誤

　　7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延；

　　(1)工程量變更和設(shè)計(jì)變更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意順延工期的其他情況。

　　7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負(fù)責(zé)的工作，影響工期，工期順延；甲方提供的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相應(yīng)順延。

　　7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期不予順延；如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　第八條項(xiàng)目資金支付方式

　　8.1本合同生效后，甲方應(yīng)按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:

　　第一次:在簽訂本合同時(shí)，甲方應(yīng)向乙方支付報(bào)價(jià)中確定的總金額的%即人民幣。

　　第二次:木工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額(包括工程總金額和增加的`工程金額)的%即人民幣。

　　第三次:當(dāng)電風(fēng)扇灰漆進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額的%即人民幣。

　　第四次:工程竣工驗(yàn)收，結(jié)算完成后，甲方支付給乙方報(bào)價(jià)中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%，即人民幣。

　　8.2工程驗(yàn)收后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無異議的，視為同意。雙方填寫工程結(jié)算表并簽字，甲方在簽字時(shí)向乙方結(jié)算工程最終付款。

　　8.3項(xiàng)目資金全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財(cái)務(wù)部門出具并蓋章的收據(jù)為準(zhǔn)

　　8.4工程驗(yàn)收合格后，保修期為雙方簽字之日起12月。

　　第九條雙方的責(zé)任和工期延誤的處理

　　9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負(fù)責(zé)，工期順延:

　　(1)無法提供水電；

　　(2)無法保證每天工作時(shí)間超過8小時(shí)(含加班)；

　　(3)未能按期提供自購材料和設(shè)備；

　　(4)未按期支付工程款，影響正常施工的；

　　(5)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加建設(shè)項(xiàng)目；

　　(6)同意順延工期的其他情況。

　　(7)無故遲收或懶收；

　　(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2因下列原因造成工期延誤的，工期不予順延:

　　(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的，工期不予順延；

　　(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　(3)乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)范，造成人身傷害的，由乙方負(fù)責(zé)；

　　(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償；

　　(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔(dān)..

　　(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，工期不順延。

　　9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，另一方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，責(zé)任方應(yīng)賠償另一方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。

　　9.5如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。

　　第十條設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收協(xié)議

　　10.1乙方設(shè)計(jì)人員完成的施工圖必須在約定時(shí)間內(nèi)與甲方共同審核，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工..

　　10.2乙方必須嚴(yán)格按照甲方批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行施工(安裝)..

　　10.3在施工過程中，甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或減少項(xiàng)目的原因、項(xiàng)目地點(diǎn)、時(shí)間和材料等。根據(jù)變更要求，乙方應(yīng)盡快向甲方提交因變更、增加或減少費(fèi)用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費(fèi)用損失而采取的措施清單，并向甲方報(bào)告..甲方應(yīng)在收到報(bào)告后兩天內(nèi)做出簽字回復(fù)或協(xié)商解決。

　　10.4隱蔽工程驗(yàn)收前，乙方應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收期限為兩天。如甲方未能按時(shí)驗(yàn)收貨物，乙方可在自檢后如實(shí)填寫隱藏記錄，甲方應(yīng)認(rèn)可乙方的自檢結(jié)果..

　　10.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到通知后的日內(nèi)接受貨物，并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時(shí)間內(nèi)接受檢驗(yàn)，應(yīng)及時(shí)書面通知乙方，并另行確定驗(yàn)收日期；否則，視為甲方通過檢驗(yàn)。如另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)確認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。

　　10.6如雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住，視為合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)..

　　第十一條“工程預(yù)算報(bào)價(jià)表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認(rèn)，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式

　　因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；也可以由東莞裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解；協(xié)商或者調(diào)解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條補(bǔ)充規(guī)定

　　13.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后，本工程不得分包。

　　13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效，履行完畢后自動(dòng)終止。

　　13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)

　　法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

　　授權(quán)代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

裝飾工程合同3

　　委托方：________(簡(jiǎn)稱甲方)

　　地址：________

　　施工方：________(簡(jiǎn)稱乙方)：

　　地址：________

　　茲有____________工程，經(jīng)雙方確定設(shè)計(jì)、預(yù)算，決定由乙方施工，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著相互協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程造價(jià)：預(yù)算價(jià)(人民幣)

　　四、工程承建范圍：

　　所有項(xiàng)目以甲乙雙方確定的預(yù)算書中內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　承包形式：

　�、虐ぐ�

　�、瓢�

　�、遣糠职�

　�、葮I(yè)主自購

　　五、付款方式：

　　1. 合同簽定當(dāng)天，甲方應(yīng)支付乙方工程款人民幣_(tái)__________;

　　2.乙方水電驗(yàn)收后，甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣_(tái)__________;

　　3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成，甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣_(tái)_______;

　　4.竣工驗(yàn)收后____天內(nèi)，如無工程質(zhì)量遺留問題，甲方將本工程總造價(jià)的余額一次性支付給乙方。

　　5.工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。

　　六、工程期限：

　　1. 雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為_____年____月___日，竣工日期為_____年_____月_____日。

　　2. 對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期順延;

　�、殴こ藤|(zhì)量變化或設(shè)計(jì)變更;

　�、撇豢煽沽�;

　�、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r。

　　七、甲乙雙方職責(zé)：

　　甲方職責(zé)：

　　1. 對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督管理;

　　2. 對(duì) 乙方的施工進(jìn)度進(jìn)行審核;

　　3. 協(xié)助乙方安排施工場(chǎng)地;

　　4. 負(fù)責(zé)辦理乙方進(jìn)場(chǎng)前的報(bào)批，報(bào)建及工人進(jìn)場(chǎng)的一切手續(xù);

　　5. 按時(shí)支付乙方工程款，確保工程進(jìn)度。

　　6. 無償提供施工期間的水源、電源。

　　7. 甲方在堅(jiān)定合同時(shí)認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案，乙方在按設(shè)計(jì)方案正常施工或已施工完畢的項(xiàng)目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格由甲方補(bǔ)償購買。

　　乙方職責(zé)：

　　1. 乙方提供免費(fèi)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx年)

　　2. 必須嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行安全施工圖施工，確保工程質(zhì)量，按合同或補(bǔ)充協(xié)議所規(guī)定的時(shí)間，如期完工，并保證正常使用。

　　3. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成本合同工程。

　　4. 嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。

　　5. 有責(zé)任做好材料、設(shè)備的采購、保管工作。

　　6. 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的'清潔。

　　7. 參加工程驗(yàn)收工作，準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。

　　8. 嚴(yán)格按照雙方認(rèn)可的合同附件《裝修預(yù)算》所約定的供材方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。

　　9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn)，和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)部門提供的檢測(cè)合格報(bào)告。

　　八、增減項(xiàng)目：

　　1. 甲方要求減項(xiàng)的，應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)前提出。否則應(yīng)按實(shí)際情況補(bǔ)償乙方材料費(fèi)用及材料搬運(yùn)費(fèi)用，并納入結(jié)算。

　　2. 甲方要求增加的項(xiàng)目，應(yīng)在進(jìn)行此道工序一周前提出，并與乙方簽定項(xiàng)目追加單，工期相應(yīng)順延。

　　3. 增加項(xiàng)目造價(jià)累計(jì)超過1000元的，應(yīng)納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應(yīng)在簽字項(xiàng)目追加單三日內(nèi)支付，否則乙方可不做此增項(xiàng)。

　　4. 如須更改設(shè)計(jì)圖紙的，提出一方應(yīng)在進(jìn)行此項(xiàng)施工五天前提出，并出具相應(yīng)變更圖紙。

　　九、違約責(zé)任：

　　1. 甲方未按時(shí)支付工程款，如經(jīng)乙方通知三日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時(shí)甲方應(yīng)賠償乙方人工損失，人工按80元/工日計(jì)。工期順延。

　　2. 乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，并納入結(jié)算。

　　3. 結(jié)算款的尾款必須嚴(yán)格按照付款方式支付，否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。

　　4. 施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。

　　十、驗(yàn)收及保修;

　　1. 驗(yàn)收日期以乙方向甲方提交書面申請(qǐng)6日期為準(zhǔn)。

　　2. .在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收;

　�、挪牧向�(yàn)收;

　�、齐[蔽工程驗(yàn)收;

　�、强⒐を�(yàn)收;

　　3. 工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電改造圖。

　　4. 雙方進(jìn)竣工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全與清潔。

　　5. 雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格。此造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　6. 保修范圍為：乙方施工過程由于手工，用材不合規(guī)范，造成甲方使用不便及損壞的，屬保修范圍。

　　7. 保修期為兩年：

　　十一、其他說明：

　　1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。

　　2. 所謂不可抗力，是指不能預(yù)見、不能克服的客觀情況，包括自然界的原因引起的不可抗力(如風(fēng)暴、地震等)和社會(huì)原因造成的不可抗力(如動(dòng)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等)。

　　3. 合同一式兩份，甲乙雙方個(gè)執(zhí)一份，具同等法律效力，經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可進(jìn)行協(xié)商另定補(bǔ)充協(xié)議作為合同之附件。

　　4. 本合同履行完畢后自動(dòng)終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

裝飾工程合同4

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

　　原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的`情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請(qǐng)求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求；

　　3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院予以維持。

　　本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為：本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。

　　首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。

　　至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

裝飾工程合同5

　　發(fā)包人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝修工程施工勞務(wù)承包事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立協(xié)議如下：

　　一、承包方式：包人工、包質(zhì)量、包安全。

　　二、承包范圍：設(shè)計(jì)圖紙所列專業(yè)施工范圍。

　　三、工程質(zhì)量：優(yōu)良。

　　四、結(jié)算方式：

　　1、墻面貼磚：/㎡;

　　2、地面鋪貼石材：/㎡;

　　3、地面找平層：/㎡;

　　4、衛(wèi)生間防水：/㎡;

　　5、磚砌隔墻(包括抹灰)：元/㎡，不除窗洞;

　　6、粉墻/㎡，不除窗洞;

　　7、零星事再協(xié)商;

　　8、大理石干掛/㎡。

　　五、付款方式：

　　本工程以實(shí)際發(fā)生工日數(shù)據(jù)為依據(jù)，按每日元/人生活費(fèi)，每天支付一次，每月支付工程進(jìn)度款至，工程完工質(zhì)檢合格，支付工程款的;工程竣工驗(yàn)收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，工程款付至經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)的結(jié)算金額的。

　　六、甲方責(zé)任：

　　1、提供所有民工的身份證復(fù)印件。

　　2、乙方必須自備施工工具，負(fù)責(zé)作業(yè)層面的衛(wèi)生，施工中不得浪費(fèi)和損失材料，保護(hù)好設(shè)備和制成品，如有損壞雙倍賠償。

　　3、教育民工遵守甲方和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定，服從甲方管理和指揮，不得打架、鬧事，處理好建設(shè)方、甲方及其他施工隊(duì)伍的關(guān)系。

　　4、乙方應(yīng)按安全規(guī)范技術(shù)規(guī)范組織施工，確保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方確保人身安全和飲食安全，發(fā)生責(zé)任事故，其責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。

　　八、工程質(zhì)量的約定：

　　1、因乙方施工原因?qū)е鹿こ涛催_(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，未通過建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方的驗(yàn)收，乙方進(jìn)行返工所發(fā)生的人工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　2、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、有關(guān)工期的約定：

　　1、因乙方原因造成的`延誤，工期不順延。因乙方原因延期竣工，延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結(jié)算價(jià)款的3%。

　　十、其它條款：

　　1、承包人向發(fā)包方承諾照合同約定進(jìn)行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　2、因乙方的施工未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或不能如期完成工程施工則甲方隨時(shí)有權(quán)調(diào)整其施工范圍及減少其工作量，或者終止合同。

　　3、若發(fā)包方與承包方意見發(fā)生分歧，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致時(shí)，通過仲裁解決。

　　4、乙方中途撤場(chǎng)負(fù)全部責(zé)任，包括退還已付所有工程款，合同雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程完成自行消除。

　　發(fā)包人：

　　日期：

　　承包人：

　　日期：

裝飾工程合同6

　　委任方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程地點(diǎn)：

　　二、工程戶型：

　　三、承包方式：乙方包工、包全部材料

　　四、工程期限

　　本工程自_____年______月______日至______年______月______日完工。工程造價(jià)為人民幣：____________________________________

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng)，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。

　　2.開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設(shè)備保管場(chǎng)地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計(jì)時(shí)材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。

　　4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的.損壞，由施工方負(fù)責(zé)。

　　5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、工程質(zhì)量

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。

　　十、由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。

　　十一、違約責(zé)任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。

　　十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字后即生效，具有法律效力。

　　甲方(簽字)：________

　　乙方(簽字)：________

　　_____年_____月_____日

裝飾工程合同7

　　發(fā)包人：(甲方)

　　承包人：(乙方)

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程安裝承包合同規(guī)定》、《居室裝飾裝修管理實(shí)行辦法》以及有關(guān)法律法規(guī)的的規(guī)定，結(jié)合本裝修項(xiàng)目具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實(shí)守信的原則，為保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)，就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同：

　　第1條工程概況：

　　1.1工程名稱：裝飾工程

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　1.3承包范圍：

　　1.3.1裝修方面：二期客房樓1F-5F客房，樓層走道、樓梯等公共區(qū)域裝飾工程;1F-5F樓層服務(wù)室，強(qiáng)、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內(nèi)容詳見施工圖、樣板間效果圖、設(shè)計(jì)師提供的材料樣品等)。

　　1.3.2家私方面：根據(jù)施工圖配置的固定及活動(dòng)家具(不含床具)。

　　1.3.3水、電、空調(diào)、消防安裝方面：施工圖中所涉及的開關(guān)、插座、燈具的預(yù)埋管線及控制面板、燈具安裝，不含空調(diào)、消防、弱電系統(tǒng)

　　1.4承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量(施工圖及報(bào)價(jià)清單內(nèi)所含之項(xiàng)目)達(dá)到營(yíng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.5工期：本工程自___年___月___日開工，___年___月___日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為___天。

　　1.6合同價(jià)款：￥ ___元(大寫：___元整)

　　1.6.1本合同價(jià)款采用固定總價(jià)包干合同方式確定。即對(duì)施工圖范圍內(nèi)的總價(jià)包干。承包人如有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)視為此項(xiàng)費(fèi)用已包含在投標(biāo)工程量清單的其它單價(jià)和合價(jià)中。所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用都應(yīng)包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中，如：人、材、機(jī)因市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、政策性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)等，承包人在投標(biāo)時(shí)已納入投標(biāo)報(bào)價(jià)中。

　　1.6.2采用固定總價(jià)包干合同，只有發(fā)包人指令和發(fā)包人同意的設(shè)計(jì)變更才能產(chǎn)生造價(jià)變更。經(jīng)發(fā)包人書面確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù)。

　　1.7工程質(zhì)量：合格。

　　1.8保修：根據(jù)國(guó)家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，本工程質(zhì)保期兩年(自驗(yàn)收合格之日起算)。

　　第2條甲方工作：

　　2.1負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變

　　2.2協(xié)助辦理施工圖審查及報(bào)監(jiān)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)。

　　第3條乙方工作：

　　3.1嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，隱蔽工程應(yīng)于48小時(shí)前以書面形式通知監(jiān)理及甲方檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方能進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工，驗(yàn)收不合格乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收，若因此造成工期延誤，乙方承擔(dān)第9條約定的違約責(zé)任。工程完工先先自檢合格再申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。

　　3.2嚴(yán)格依照設(shè)計(jì)文件、圖樣及說明書進(jìn)行施工，接受設(shè)計(jì)師、監(jiān)理和甲方的監(jiān)督和檢查，確保工程其材料之質(zhì)量、尺寸、規(guī)格等符合設(shè)計(jì)要求。

　　3.3遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的`規(guī)定，做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.4 精心組織施工嚴(yán)格管理自身施工人員。維持現(xiàn)場(chǎng)清潔，創(chuàng)建文明的施工現(xiàn)場(chǎng)。做好成品和半成品的保護(hù)工作。

　　3.5乙方負(fù)責(zé)全部工程實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、協(xié)調(diào)、品質(zhì)、安全的管理。

　　3.6乙方須選擇一間標(biāo)準(zhǔn)間先于其他房間裝修完畢，時(shí)間約45天，供設(shè)計(jì)、監(jiān)理及甲方檢查，通過后再全面進(jìn)行裝飾施工，同一時(shí)間內(nèi)其他房間作基礎(chǔ)施工。上述施工包含在總工期內(nèi)。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1因甲方原因，影響工期的，工期順延。

　　4.2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4.3非乙方原因造成的停電、停水，及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　4.4承包人因上述情況要求順延工期應(yīng)在情況發(fā)生后7天內(nèi)以書面形式向甲方提出延期報(bào)告，甲方收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)。若承包人逾期未提出延期報(bào)告。則不得就該情況要求順延工期;若甲方收到報(bào)告后逾期不予以確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1本工程質(zhì)量應(yīng)依據(jù)《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2乙方應(yīng)對(duì)竣工工程質(zhì)量進(jìn)行自檢并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)于竣工驗(yàn)收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，甲方收到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后組織驗(yàn)收。

　　第6條關(guān)于工程價(jià)款支付方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格。如果甲方有變更或新增項(xiàng)目，則費(fèi)用另計(jì)。施工用水、電費(fèi)由甲方負(fù)

　　6.2本合同生效后，甲方支付工程款的方式為：

　　6.3工程竣工甲方組織驗(yàn)收小組進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，同時(shí)申請(qǐng)政府質(zhì)監(jiān)部門辦理工程正式驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并所有手續(xù)完結(jié)，付至工程總價(jià)90%，余款10%作保修金，保修期兩年(自驗(yàn)收合格后起算)，保修金分兩次支付，保修期滿一年付5%，保修期滿兩年復(fù)驗(yàn)合格后付清(5%)。

　　6.4每次付款前乙方應(yīng)提供同額發(fā)票，甲方于15日內(nèi)支付。

　　第7條履約保證金

　　承包人于合同協(xié)議簽字生效后10日內(nèi)向發(fā)包人支付合同價(jià)款2%的履約保證金，保證金的保證期自開出之日至整個(gè)工程辦完竣工驗(yàn)收手續(xù)后一個(gè)月止。工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月無息退還。

　　第8條關(guān)于裝修材料的約定

　　8.1裝修材料的燃燒性能等級(jí)要求必須符合GB5222《建筑工程內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定及機(jī)電配套安裝的燈、線、開關(guān)、插座等必須滿足規(guī)范及驗(yàn)收的要求。

　　8.2裝修材料應(yīng)選用低毒性、低污染、低放射，即住宅裝飾裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)符合GB50325-20__《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定。

　　8.3本工程所用主要材料需經(jīng)設(shè)計(jì)師、監(jiān)理及甲方選樣確認(rèn)后方能使用。

　　8.4主要材料乙方應(yīng)先報(bào)詳細(xì)清單一覽表和樣品，并標(biāo)明尺寸、規(guī)格、材質(zhì)、性能、價(jià)格、品牌、顏色、產(chǎn)地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分，主要材料應(yīng)有產(chǎn)品合格證書，有特殊要求的應(yīng)有相應(yīng)的性能檢測(cè)報(bào)告和中文說明書、以及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告。

　　8.5若承包人的施工材料不符合合同要求應(yīng)無條件予以更換至符合要求。因此造成的財(cái)力損失及工期延誤損失由承包人承擔(dān)。

　　第9條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　9.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　9.2應(yīng)注意安全施工，若發(fā)生一切事故，責(zé)任由承包人自負(fù)，工程施工人員的人身保險(xiǎn)和人身安全由承包方自行負(fù)責(zé)。

　　第10條違約責(zé)任處理

　　10.1因承包人原因造成的工期延誤，每延遲一天按合同價(jià)的萬分之三處罰。

　　10.2若承包人施工的工程質(zhì)量不能達(dá)到合格要求按違約處理，發(fā)包人沒收其履約保證金，若承包人整改仍不能達(dá)到合格要求則應(yīng)終止合同并追究承包人違約責(zé)任，承包人賠償一切損失。

　　10.3本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　10.4當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由上海仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第11條附則

　　11.1本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份

　　11.2本合同有未盡事宜，由合同雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

　　11.3本合同需要進(jìn)行保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　11.4本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。

　　發(fā)包方：法人代表：

　　承包方：法人代表：

　　___年___月___日

裝飾工程合同8

　　委托單位：

　　承攬單位：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附屬文件之預(yù)算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)____________元，由發(fā)包人支付.

　　6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

　　7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整。

　　二、施工時(shí)間

　　工程期限__日，時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時(shí)間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

　　40%

　　竣工驗(yàn)收一個(gè)月后

　　10%

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的`約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、質(zhì)保期

　　乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　委托方：

　　承攬單位：

　　代表人：

　　日期：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

裝飾工程合同9

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　聯(lián)系電話：

　　工程負(fù)責(zé)人：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《合同法》、《建筑法和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》，遵循公平、誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，簽訂本合同共同信守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：綿市部龍門鎮(zhèn)中脊村、實(shí)有面積按租賃合同實(shí)測(cè)為準(zhǔn)。

　　2、工程造價(jià)：約仟萬、按09省建定領(lǐng)取費(fèi)，按一級(jí)企業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，結(jié)合地材調(diào)差(最終以實(shí)際結(jié)算審計(jì)為準(zhǔn))。

　　3、工程承包方式：議標(biāo)、雙方商定由乙方包工包全部材料和設(shè)備。

　　4、有效工期六個(gè)月。開工日期：由雙方具體商定，以甲方書面通知入場(chǎng)為準(zhǔn)計(jì)算工期。

　　5、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：藝術(shù)品博物館：中國(guó)詩歌節(jié)陳列館，川劇臉譜服裝陳列館、書畫展廳、影樓、茶莊、客棧、家俱、小商品、游樂園、餐飲娛樂服務(wù)業(yè)等。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、乙方提供的材料：報(bào)價(jià)單需注明品質(zhì)、單價(jià)以現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽字為準(zhǔn)，詳見付附表(注明品牌、規(guī)格、質(zhì)量)。

　　2、乙方采購的裝飾材料、設(shè)備、均應(yīng)用于本項(xiàng)目的裝飾，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由甲方委托設(shè)計(jì)。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4、在施工過程中，用戶叫甲方提出設(shè)計(jì)修改及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)。

　　5、工程驗(yàn)收：甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，保管好施工日志。

　　6、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承擔(dān)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消護(hù)措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，雙方即時(shí)配合職能部門處理。

　　五、其它事項(xiàng)：

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前十天，向乙方提供施工設(shè)計(jì)圖紙(方案圖)光盤，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)，作好水電起止記錄。

　　(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，增減工程量以用戶意見為準(zhǔn)。

　　(4)甲方應(yīng)指派兩人為駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，作好記錄簽字。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決相關(guān)問題。對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，甲方應(yīng)及時(shí)書面通知乙方。

　　2、乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底在入場(chǎng)前，編制好施工方案，提交績(jī)信標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書。

　　(2)未經(jīng)甲方同意和所在地物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　六、關(guān)于工程款價(jià)款結(jié)算及裝修項(xiàng)目履約金的交納與退還的約定：

　　(1)工程款付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)后，三日內(nèi)甲方向乙方支付工程起動(dòng)資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計(jì)價(jià)后，下月五號(hào)前支付80%的工程款，如到時(shí)甲方不能支付工程款，乙方有權(quán)停工并結(jié)算所有工程款后，立即退場(chǎng)。所造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)。全面竣工驗(yàn)收合格后三十日內(nèi)甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后無質(zhì)量問題無息退還)。

　　(2)保證金交納與退還方式：簽約時(shí)乙方按總造價(jià)的3%支付該項(xiàng)目履約金。該履約金在工程量完成50%時(shí)，甲方退還乙方全額履約金。注：

　　1、如工程施工發(fā)生項(xiàng)目或單價(jià)變更，各階段工程款應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、工程保修期一年，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件五)，保修期從竣工驗(yàn)收前掌之日起算。

　　七、違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)按當(dāng)?shù)責(zé)o誤工標(biāo)準(zhǔn)

　　補(bǔ)償乙方入場(chǎng)后因停工、窩工所造成的`損失。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。

　　3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方必須在7日內(nèi)書面通知乙方進(jìn)場(chǎng)施工。如違約方7日內(nèi)不能進(jìn)場(chǎng)施工，違約方支付守約方合同總額5%的違約金。

　　4、若甲方強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　5、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1、若履約中發(fā)生糾紛雙方協(xié)商解決，

　　2、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向綿陽市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同。提出終止合同一方，要以書面形式提出，雙方認(rèn)可后，并辦理終止合同手續(xù)結(jié)清費(fèi)用。

　　十、其他約定

　　1、合同不得轉(zhuǎn)包、分包

　　2、合同未盡事宜，雙方在實(shí)施時(shí)補(bǔ)充完善。

　　3、本合同經(jīng)雙方法人代表或法人委托人簽字生效，具有法律效力，同時(shí)進(jìn)行合同鑒證。

　　甲方單位：

　　負(fù)責(zé)人：

　　電話：

　　鑒證單位：

　　乙方單位：

　　負(fù)責(zé)人：

　　電話：

　　年月日

裝飾工程合同10

　　發(fā)包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：__________________

　　1.2工程地點(diǎn)：__________________

　　1.3承包范圍：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：合格

　　1.7合同價(jià)款(人民幣大寫)：_________(預(yù)算清單作為合同附件)

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項(xiàng)。

　　2.2指派_________為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　2.4如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第4條關(guān)于工期的.約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意。

　　4.2非因甲方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2隱蔽工程驗(yàn)收：

　　(1)工程具備隱蔽驗(yàn)收條件前，乙方需自檢合格并于驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式(包括隱蔽驗(yàn)收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認(rèn)。

　　(2)經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方代表簽字后方可進(jìn)入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時(shí)內(nèi)未到場(chǎng)驗(yàn)收，則視為合格。

　　(3)無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)提出對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗(yàn)收后重新隱蔽或修護(hù)后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。

　　(4)因隱蔽驗(yàn)收不合格所造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。

　　5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.4工程竣工后，乙方書面報(bào)告申請(qǐng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。驗(yàn)收合可后，辦理移交手續(xù)。

　　第6條關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算及付款方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價(jià)款：

　　(1)暫定價(jià)格：_________(見預(yù)算)

　　(2)竣工結(jié)算：按預(yù)算單價(jià)，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價(jià)，以實(shí)際發(fā)生工程量結(jié)算。

　　(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進(jìn)場(chǎng))付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗(yàn)收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。

　　第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定

　　7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗(yàn)收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。

　　7.2保修期限：從交付之日起計(jì)算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

　　7.3保修費(fèi)用：工程中已含保修費(fèi)用，乙方收到通知后在約定時(shí)間24小時(shí)內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進(jìn)行修理。其發(fā)生費(fèi)用從乙方保修費(fèi)中扣除，并按甲方的工程制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。

　　7.4材料采購與檢驗(yàn)：

　　a甲方采購的材料或設(shè)備到場(chǎng)，乙方派人與甲方代表一起驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔(dān)賠款。

　　B乙方采購的材料到場(chǎng)，乙方需將材料檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報(bào)批甲方代表，同時(shí)派人與甲方代表共同對(duì)到場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進(jìn)場(chǎng)。乙方應(yīng)重新采購并報(bào)驗(yàn)，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，甲方不負(fù)責(zé)賠償。

　　8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第9條爭(zhēng)議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　第10條合同生效與終止

　　10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項(xiàng)，未經(jīng)本合同確認(rèn)的，一律無效。

　　10.2本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并報(bào)原審查、鑒證單位備案后生效。

　　10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。

　　第11條合同份數(shù)

　　本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　第12條其它約定

　　因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點(diǎn)及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價(jià)為準(zhǔn)，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實(shí)結(jié)算。

　　合同訂立時(shí)間：__________________

　　合同簽訂地點(diǎn)：__________________

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同11

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)法律規(guī)定，簽訂本裝飾、裝修合同，具體條款如下：

　　一、工程基本情況：

　　1、工程名稱：

　　2、地點(diǎn)：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：大包，包工、包料。乙方全部墊資施工。

　　5、承包內(nèi)容：

　　6、工期：

　　7、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　8、工程造價(jià)：

　　二、施工、驗(yàn)收、付款

　　1、乙方及施工人員具有相應(yīng)資質(zhì)，本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，部分工程可以分包，分包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)，分包應(yīng)征求甲方意見。

　　2、乙方按甲方提供圖紙施工，甲方聘請(qǐng)監(jiān)理公司監(jiān)理工程。

　　3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、付款方式：甲方開據(jù)結(jié)算單之前甲方不預(yù)付任何費(fèi)用，甲方開據(jù)結(jié)算單后付百分之即元。下余的百分之即元作為質(zhì)量保證金，一年后，質(zhì)量不出現(xiàn)問題甲方付給乙方。

　　5、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

　　三、違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失，未造成損失的，應(yīng)支付合同總價(jià)的5%為違約金；

　　2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；

　　4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金；

　　5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工或修理，費(fèi)用乙方承擔(dān)，工期不予順延；

　　6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金；

　　四、其他具體規(guī)定

　　1、因工程施工而產(chǎn)生的.垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，并堆放到政府部門允許堆放的地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

　　2、乙方及分包商施工期間發(fā)生的支出、工傷賠償、相關(guān)單位收費(fèi)、處罰等產(chǎn)生的稅、費(fèi)甲方不承擔(dān)責(zé)任，結(jié)合實(shí)際情況由乙方和分包商承擔(dān)

　　3、本合同簽字后3日內(nèi)，乙方向甲方提供可行性施工方案及報(bào)價(jià)，由甲方進(jìn)行確認(rèn)后方可施工。

　　五、合同的變更和解除

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，承擔(dān)違約責(zé)任并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　六、合同爭(zhēng)議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第__________種方式解決：

　　1、向甲方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

　　2、向合同簽訂地人民法院起訴。

　　七、附則

　　1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

裝飾工程合同12

　　發(fā)包人：(甲方)

　　承包人：(乙方)注意事項(xiàng)別忽視

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程安裝承包合同規(guī)定》、《居室裝飾裝修管理實(shí)行辦法》以及有關(guān)法律法規(guī)的的規(guī)定，結(jié)合本裝修項(xiàng)目具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實(shí)報(bào)價(jià)清單守信的原則，為保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)，就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同：

　　第1版條工程概況：

　　1.1工程名稱：裝飾工程

　　1.2工程注意事項(xiàng)別忽視地點(diǎn)：

　　1.3承包范圍：

　　1.3.2怎么寫家私方面：根據(jù)施工圖配置的固定及活動(dòng)家具(不含床具)。

　　1.3.3水、電、空調(diào)、消防安裝方面：施工圖中所涉及的開關(guān)、插座、燈具的預(yù)埋管線及控制面板、燈具安裝，不含空調(diào)、消防、弱版電系統(tǒng)

　　1.4承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量(施工圖及報(bào)價(jià)清單內(nèi)所含之項(xiàng)目)達(dá)到營(yíng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.5工期：本工程自年月日開工，年月日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為天。

　　1.6合同價(jià)款：￥書元(大寫：元整)

　　1.6.1本合同價(jià)款采用固定總價(jià)包干合同方式確定。即對(duì)施工圖范圍內(nèi)的總價(jià)包干。承包人如有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)視為此項(xiàng)費(fèi)用已包含在投標(biāo)書工程量清單的其它單價(jià)和合價(jià)中。所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用都應(yīng)包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中，如：人、材、機(jī)因市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、政簽訂需要注意的細(xì)節(jié)策性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)等，承包人在投標(biāo)時(shí)已納入投標(biāo)報(bào)價(jià)中。

　　1.7工程質(zhì)量：合格。

　　1.8保修：根據(jù)國(guó)家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，本工程質(zhì)保期兩年(自驗(yàn)收合格之日起算)。

　　第2條甲方工作：

　　2.1負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變

　　2.2協(xié)助辦理施工圖審查及報(bào)監(jiān)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)。

　　第3條乙方工作：

　　3.1嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，隱蔽工程怎么寫應(yīng)于48小時(shí)前以書面形式通知監(jiān)理及甲方檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方能進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工，驗(yàn)收不合格乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收，若因此造成工期延誤，乙方承擔(dān)第9條約定的違約責(zé)任。工程完工先先自檢合格再申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。

　　3.2嚴(yán)格依照設(shè)計(jì)文件怎么寫、圖書樣及說明書進(jìn)行施工，接受設(shè)計(jì)師、監(jiān)理和甲方的監(jiān)督和檢查，確保工程其材料之質(zhì)量、尺寸、規(guī)格等符合設(shè)計(jì)要求。

　　3.3遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)書場(chǎng)保版衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.4 精心組織施工嚴(yán)格管理自身施工人員。維持現(xiàn)場(chǎng)清潔，創(chuàng)建文明的施工現(xiàn)注意事項(xiàng)別忽視場(chǎng)。做好成品和半成品的保護(hù)工作。

　　3.5乙方負(fù)責(zé)全部工程實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、協(xié)調(diào)、品質(zhì)、安全的管理。

　　3.6乙方須選擇一間標(biāo)準(zhǔn)間先于其他房間裝修完畢，時(shí)間約45天，供設(shè)計(jì)、監(jiān)理及甲方檢查，通過后再全面進(jìn)行裝飾施工，同一時(shí)間內(nèi)其他房間作基書礎(chǔ)施工。上述施工包含在總工期內(nèi)。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1因甲方原因，影響工期的，工期順延。

　　4.2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4.3非乙方原因造成的停電、停水，及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　4.4承包人因上述情況要求順延工期書應(yīng)在情況發(fā)生后7天內(nèi)以書面形式向甲方提出延期報(bào)告，甲方收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)。若承包人逾期未提出延期報(bào)告。則不得就該情況要求順延工期;若甲版方收到報(bào)告后逾期不予以確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期書。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1本工程質(zhì)量應(yīng)依據(jù)《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安報(bào)價(jià)清單裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　第6條關(guān)于工程價(jià)款支付方書式的約定

　　6.1雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格。如果甲方有變更或新增項(xiàng)目，則費(fèi)用另計(jì)。施工用水、電費(fèi)由甲方負(fù)

　　6.2本合同生效后，甲方支付工程款的方式為：

　　6.3工程竣工甲方組織驗(yàn)收?qǐng)?bào)價(jià)清單小組進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，同時(shí)申請(qǐng)政府質(zhì)監(jiān)部門辦理工程正式驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并所有手續(xù)完結(jié)，付至工程總價(jià)90%，余款10%作保修金，保修期兩年(自驗(yàn)收合格后起算)，保修金分兩次支付，保修期滿一年付5%，保修期滿兩年復(fù)驗(yàn)合格后付清(5%)。

　　6.4每次付款前乙方應(yīng)提供同額發(fā)票，甲方于15日內(nèi)支付。

　　第7條履約保證金

　　第8條關(guān)于裝修材料的約定

　　8.1裝修材料的燃燒性能等級(jí)要求必須符合GB5222《建筑工程內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定及機(jī)電配套安裝的燈、線、開關(guān)、插座等必須滿足規(guī)范及驗(yàn)收的要求。版

　　8.3本工程所用主要材料需經(jīng)設(shè)計(jì)師、監(jiān)理及甲方選樣確認(rèn)后方能使用。

　　8.4主要材料乙方應(yīng)先報(bào)詳細(xì)清單一覽表和樣品，并標(biāo)明尺寸、規(guī)格、材質(zhì)、性能、價(jià)格、品牌、顏色、產(chǎn)地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分，主要材料應(yīng)有產(chǎn)品合格證書，有特殊要求的應(yīng)有相應(yīng)的性能報(bào)價(jià)清單檢測(cè)報(bào)告和中文說明書、以及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告。

　　8.5怎么寫若承包人的施工材料不符合合同要求應(yīng)無條件予以更換至符合要求。因此造成的`財(cái)力損失及工期延誤損失由承包人承擔(dān)。

　　第9條有關(guān)安版全生產(chǎn)和防火的約定

　　9.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全版技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　9.2應(yīng)注意安全施工，若發(fā)生一切事故，責(zé)任由承包人自負(fù)，工程施工人員的人身保險(xiǎn)和人身安全由承包方自報(bào)價(jià)清單行負(fù)責(zé)。

　　第10條違約責(zé)任處理

　　10.1因承包人原因造成的報(bào)價(jià)清單工期延誤，每延遲一天按合同價(jià)的萬分之三處罰。

　　10.4當(dāng)事人不愿通過協(xié)簽訂需要注意的細(xì)節(jié)商、怎么寫調(diào)解解決或書者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由上海仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第11條附則

　　11.1本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份

　　11.2本合同有未盡事宜，由合同書雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

　　11.3本合同需要進(jìn)行保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　11.4本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。

　　發(fā)包方：法人代表：

　　承包方：法人代表：

　　年月日：

裝飾工程合同13

　　承包方（甲方）：

　　代表人：

　　分包方（乙方）：

　　責(zé)任人：

　　甲乙雙方以合同法為依據(jù)，本著誠實(shí)信用的原則進(jìn)行協(xié)商，現(xiàn)協(xié)商一致簽訂本合同，并遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、承包范圍

　　4、承包內(nèi)容：

　　5、建筑面積：

　　6、承包方式：

　　二、合同工期

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)前須提前______天通知甲方。

　　2、合同工期：本工程于______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，共______日歷天。

　　三、預(yù)付款擔(dān)保及履約擔(dān)保

　　乙方同意以下列第（）種方式對(duì)甲方支付乙方預(yù)付款、乙方履行合同進(jìn)行擔(dān)保，乙方須在簽訂本合同的同時(shí)，向甲方提供預(yù)付款銀行擔(dān)保、分包履約擔(dān)保書。

　�。�1）預(yù)付款銀行保函：在甲方支付乙方預(yù)付款前，乙方需出具與預(yù)付款同等金額即______萬元的預(yù)付款銀行保函給甲方，預(yù)付款銀行保函的期限為從預(yù)付款支付前開始到預(yù)付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。

　　（2）履約保函：在合同簽訂后______天內(nèi)，并在第一筆工程款支付前，乙方需出具合同金額的______%，計(jì)____________萬元的銀行保函給甲方，履約保函期限從本合同內(nèi)容開工到乙方完成合同規(guī)定全部義務(wù)（除保修義務(wù)外）為止。

　　（3）提交履約保證金：在合同簽約后______天內(nèi)，乙方須提交合同金額的______%的履約保證金____________萬元于甲方的指定銀行，至乙方完成合同約定全部義務(wù)（除保修義務(wù)外）為止返回保證金。

　　四、工程款支付

　　1、工程預(yù)付款：____________萬元。

　　2、乙方須在每月______日將當(dāng)月實(shí)際完成工作量上報(bào)甲方。經(jīng)甲方審核后，由甲方提交監(jiān)理、業(yè)主，在得到監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后，在業(yè)主向甲方支付工程款到賬后______天內(nèi)，甲方按被批準(zhǔn)的每月實(shí)際完成工作量和相應(yīng)的到賬工程款，扣除甲方代扣代繳的稅金、甲方供材料、甲方管理費(fèi)、質(zhì)量保修金、履約保證金、甲方管理人員費(fèi)用、各類罰款等相關(guān)費(fèi)用后，按______%進(jìn)行支付。工程竣工驗(yàn)收通過后，工程款累計(jì)支付不超過累計(jì)完成工作量的______%，竣工驗(yàn)收完成并辦理好工程結(jié)算手續(xù)后______天內(nèi)支付______%，留______%作為保修金，等______年保修期滿無質(zhì)量缺陷且業(yè)主保修金到位后支付。

　　五、甲方工作

　　1、甲方應(yīng)在乙方隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前，組織對(duì)乙方隊(duì)伍人員崗位資質(zhì)、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收，并做好相應(yīng)臺(tái)賬。

　　2、開工甲方項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核乙方提交的施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案。

　　3、工程完工時(shí)，甲方要及時(shí)組織人員驗(yàn)收。

　　4、要及時(shí)支付工程價(jià)款，不得延期支付。

　　六、乙方工作

　　1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按施工圖和經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工方案和施工規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量、工期、安全與文明，按合同約定完成全部義務(wù)。

　　2、乙方應(yīng)按甲方項(xiàng)目部的要求，認(rèn)真做好臺(tái)賬工作，并保存和管理好各種原材料的'質(zhì)保書、合格證和檢測(cè)、檢驗(yàn)、復(fù)試等報(bào)告，遵守地方建設(shè)交易中心的規(guī)定負(fù)責(zé)到交易中心辦理交易手續(xù)并付清相關(guān)費(fèi)用。

　　3、遵守國(guó)家和地方現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全的法律、法規(guī)。乙方在施工過程中嚴(yán)格控制好施工噪聲、揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境影響，遵照甲方現(xiàn)行的一體化管理體系程序文件規(guī)定組織施工。

　　4、對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底。

　　5、甲方驗(yàn)收工程時(shí)，須積極配合。

　　七、隱蔽工程和中間及分項(xiàng)驗(yàn)收

　　1、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間及分項(xiàng)驗(yàn)收條件，乙方自檢互檢合格后，通知甲方代表組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，經(jīng)各方代表在驗(yàn)收記錄簽字同意后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)按甲方要求的時(shí)間內(nèi)予以修復(fù)，直到符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止，其費(fèi)用與工期拖延的損失由乙方承擔(dān)。如工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗(yàn)收24小時(shí)后，各方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字，可視為各方代表已認(rèn)可驗(yàn)收記錄，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　2、若甲方未能按時(shí)組織驗(yàn)收、乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，若由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予延順。對(duì)事后無法判斷質(zhì)量的工序應(yīng)作為特殊過程加強(qiáng)控制。

　　八、違約責(zé)任

　　在本合同的履行過程中，任何一方無故違約，都應(yīng)向守約方承擔(dān)違約行為造成的所有損失。并承擔(dān)合同價(jià)款_______%的違約金。

　　因一方的行為嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行的，守約方可要求終止合同的履行，通知到達(dá)責(zé)任方時(shí)生效。

　　九、爭(zhēng)議解決

　　合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的法院起訴。

　　十、附則

　　1、本合同自簽字日起生效，合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　合同履行地：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　責(zé)任人：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　合同履行地：

　　______年______月______日

裝飾工程合同14

　　發(fā)包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議，實(shí)驗(yàn)室裝修承包合同范本。

　　第1條工程概況

　　1.1、工程名稱：1.2、工程地點(diǎn)：

　　1.3、承包方式：1.4、施工面積：

　　1.5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　1.6、合同價(jià)款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　2.1、開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明1份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件的手續(xù)。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.4、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，定施工方案計(jì)劃，交甲方審定。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方的同意，并支付乙方趕工采取的措施費(fèi)用。

　　4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，合同范本《實(shí)驗(yàn)室裝修承包合同范本》。

　　4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

　　5.2、甲、乙應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程及中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按時(shí)辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工工期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。

　　第6條付款方式

　　6.1、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時(shí)一次付清。

　　備注：

　　6.2、本工程裝修保修期為12個(gè)月。

　　第7條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　7.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的%支付滯納金。

　　7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(fèi)外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　7.3、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。

　　7.4、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的'損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。

　　7.5、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　7.6、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由負(fù)責(zé)方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第8條爭(zhēng)議或糾紛處理

　　8.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工作進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　8.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

　　第9條其它約定

　　本工程施工內(nèi)容以《工程預(yù)算單》的內(nèi)容為準(zhǔn)，如施工中有增加項(xiàng)目應(yīng)在單項(xiàng)施工完成后簽定項(xiàng)目增減單，按市場(chǎng)價(jià)結(jié)算。如報(bào)價(jià)單中有未施工項(xiàng)目應(yīng)在工程結(jié)算后扣除。本工程以項(xiàng)目單價(jià)為準(zhǔn)，數(shù)量按實(shí)結(jié)算。工程施工時(shí)甲方如對(duì)施工成品提出修改，由此產(chǎn)生的延誤工時(shí)及材料損耗費(fèi)由甲方承擔(dān)。

　　第10條附則

　　10.1、本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　10.2、本合同正本倆份，雙方各執(zhí)一份。副本叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。 10.3、本合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　第11條附件

　　施工圖紙或作法說明工程預(yù)算書

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　單位地址：

　　電話：

　　傳真：

　　年月日

裝飾工程合同15

　　填寫合同須知

　　一、凡在北京地區(qū)承擔(dān)建設(shè)工程設(shè)計(jì)任務(wù)的單位，統(tǒng)一使用本合同；

　　二、填寫本合同時(shí)，必須使用正楷，字跡工整清晰，填寫內(nèi)容準(zhǔn)確齊全；

　　三、本合同中的附件3"委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目表"，由設(shè)計(jì)單位根據(jù)工程特點(diǎn)列表填寫，附于合同后，雙方加蓋合同章和騎縫章；

　　四、本合同不適用外資、中外合資、中外合作設(shè)計(jì)項(xiàng)目；

　　五、本合同由XX市勘察設(shè)計(jì)管理處統(tǒng)一單位編號(hào)；

　　六、本合同由XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)制定，XX市工商行政管理局監(jiān)制，任何單位不得自行翻印。

　　委托單位：______________________________（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　設(shè)計(jì)單位：______________________________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》，以及XX市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條工程項(xiàng)目

　　甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計(jì)任務(wù)：

　　工程名稱：

　　工程地址：

　　工程任務(wù)批準(zhǔn)文件：__________________________（見附件1）；

　　XX市城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)文件：____________（見附件2）；

　　本工程的設(shè)計(jì)階段、內(nèi)容、規(guī)模、工程投資（見附件3）。

　　第二條設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)階段及設(shè)計(jì)文件的提交

　　本工程設(shè)計(jì)依次按初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè)階段開展設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)進(jìn)度依照建設(shè)部規(guī)定的設(shè)計(jì)周期，并考慮甲方對(duì)該項(xiàng)工程的實(shí)際要求以及乙方的可能，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，約定如下：

　�。ㄒ唬┘追綉�(yīng)以書面形式提交下列建設(shè)文件與設(shè)計(jì)資料：序號(hào)文件內(nèi)容或名稱文件提交日期備注

　　（二）乙方按約定的時(shí)間提交下列設(shè)計(jì)文件：序號(hào)設(shè)計(jì)文件名稱份數(shù)交付日期備注提交設(shè)計(jì)文件的份數(shù)以國(guó)家物價(jià)局和建設(shè)部的規(guī)定為準(zhǔn)，超出部分另行收費(fèi)。（三）設(shè)計(jì)文件提交日期在雙方簽訂合同時(shí)若不能確定，則可待設(shè)計(jì)工作進(jìn)行到可確定時(shí)，甲乙雙方另行簽訂《階段設(shè)計(jì)協(xié)議書》，作為本合同的附件執(zhí)行。

　　第三條設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法

　　（一）本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國(guó)家和XX市現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。甲方要求設(shè)計(jì)單位超出規(guī)定設(shè)計(jì)周期趕工提供設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)單位可以收取最高不超過設(shè)計(jì)費(fèi)的三分之一的趕工費(fèi)，具體數(shù)額由甲乙雙商定。

　�。ǘ┍竟こ淘O(shè)計(jì)收費(fèi)詳見附件3"委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目表"。本合同生效時(shí)甲方向乙方預(yù)付估算設(shè)計(jì)費(fèi)總額的20%作為合同定金，設(shè)計(jì)工作完成后，定金抵做工程設(shè)計(jì)費(fèi)。

　�。ㄈ┮曳较蚣追教峤怀醪皆O(shè)計(jì)文件時(shí)，甲方向乙方撥款付應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的30%（不含定金）。

　　（四）乙方向甲方提交施工圖設(shè)計(jì)文件時(shí)，甲方向乙方按設(shè)計(jì)概算結(jié)清全部工程設(shè)計(jì)費(fèi)。

　�。ㄎ澹⿲�(duì)采用先進(jìn)技術(shù)而節(jié)約投資、縮短工期或在建成后有顯著經(jīng)濟(jì)效益的設(shè)計(jì)，經(jīng)XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)會(huì)同有關(guān)部門確認(rèn)后，可適當(dāng)增收工程設(shè)計(jì)費(fèi)。增收金額按XX市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未定具體標(biāo)準(zhǔn)的，由甲、乙雙方商定。

　�。┍竞贤趫�(zhí)行期間，如遇國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時(shí)，甲乙雙方已定的設(shè)計(jì)收費(fèi)額應(yīng)按新標(biāo)準(zhǔn)重新核定，并按核定后的設(shè)計(jì)收費(fèi)額進(jìn)行結(jié)算。

　　第四條雙方責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追截�(zé)任

　　1、如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關(guān)建設(shè)文件和設(shè)計(jì)資料，并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求。

　　2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計(jì)費(fèi)。

　　3、負(fù)責(zé)本工程各階段設(shè)計(jì)文件向規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部門的送審報(bào)批工作，并負(fù)責(zé)將報(bào)批結(jié)果正式書面通知乙方。

　　4、甲方要求乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)或派駐現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表時(shí)，應(yīng)向乙方正式發(fā)出邀請(qǐng)書，并且負(fù)責(zé)乙方必要的工作條件，所需費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)，不計(jì)入工程設(shè)計(jì)費(fèi)總額之中。

　　5、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí)，所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　6、在不增加工程設(shè)計(jì)費(fèi)總額的情況下，甲方有責(zé)任就本工程設(shè)計(jì)中所采用的新技術(shù)、新材料等項(xiàng)目，協(xié)助乙方辦理技術(shù)合同中應(yīng)由甲方辦理的有關(guān)手續(xù)。技術(shù)合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。

　　（二）乙方責(zé)任

　　1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件，并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國(guó)家和XX市的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求。

　　2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和竣工的驗(yàn)收。

　　第五條工程設(shè)計(jì)版權(quán)

　　本工程的設(shè)計(jì)版權(quán)全部屬乙方所有，甲方有責(zé)任對(duì)此給予保護(hù)，不得將本工程的設(shè)計(jì)造型、設(shè)計(jì)文件、及有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、復(fù)制、描繪或提供給第三方使用，亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設(shè)之用。

　　第六條違約責(zé)任

　　（一）由于甲方變更計(jì)劃任務(wù)書、建設(shè)條件、施工技術(shù)條件、已選定的設(shè)計(jì)方案、已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)、已提交的使用要求、文件和資料等，給乙方造成設(shè)計(jì)返工時(shí)，雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實(shí)際返工日向乙方支付費(fèi)用，每日按_____元計(jì)算。如變更導(dǎo)致重新設(shè)計(jì)的，則按本合同第七條執(zhí)行，結(jié)清應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)，結(jié)束本合同關(guān)系并重新簽訂合同。（二）甲方未在本合同第三條所約定的時(shí)間內(nèi)交付工程設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí)，甲方從應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)的次日起計(jì)算，每延誤一天，關(guān)系并重新簽訂合同。

　　（二）甲方未在本合同第三條所約定的時(shí)間內(nèi)交付工程設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí)，甲方從應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)的次日起計(jì)算，每延誤一天，向乙方按應(yīng)付工程設(shè)計(jì)費(fèi)的_____償付違約金。

　　（三）由于甲方違反本合同第五條之約定，乙方有權(quán)向甲方提出償付違約金的要求，違約金額為甲方向乙方應(yīng)支付全部設(shè)計(jì)費(fèi)的兩倍，并承擔(dān)違反政府有關(guān)規(guī)定及法律的責(zé)任。（四）由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí)，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算，每延誤一天，向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)費(fèi)的'_______違約金。（五）由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，乙方有責(zé)任在設(shè)計(jì)上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施，并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。

　�。┘追讲宦男泻贤瑫r(shí)，乙方不返回定金，且按乙方實(shí)際完成工作量另付設(shè)計(jì)費(fèi)。乙方不履行合同時(shí)，應(yīng)雙倍返還甲方定金，同時(shí)返還已收取定金外的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。

　　第七條合同生效、中止與結(jié)束

　�。ㄒ唬┍竞贤杞�(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權(quán)的委托代理人的簽字（或蓋章）方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準(zhǔn)。

　�。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本設(shè)計(jì)合同時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月書面通知對(duì)方，對(duì)本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。

　�。ㄈ┮蚣追皆蛞笾型就Ｖ乖O(shè)計(jì)工作的，已付定金不退還；當(dāng)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)階段不足一半時(shí)，甲方應(yīng)支付該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半；設(shè)計(jì)工作進(jìn)行到超過該設(shè)計(jì)階段的一半時(shí)，甲方應(yīng)支付該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半；設(shè)計(jì)工作進(jìn)行到超過該設(shè)計(jì)階段的一半時(shí)，甲方應(yīng)支付該階段的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。同時(shí)，按本條第（二）款辦理，結(jié)束本工程甲乙雙方合同關(guān)系。（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計(jì)文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。

　　第八條不可抗力

　　本合同在執(zhí)行過程中，若發(fā)生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時(shí)，甲乙雙方可協(xié)商解決，不受本合同有關(guān)條款的約束。

　　第九條合同糾紛解決方式

　　本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)，采取下列第____種方式解決：

　　1、向XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；

　　2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

　　3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　　4、其它解決方式：

　　第十條未盡事宜與附加條款

　�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。

　�。ǘ┍竞贤郊訔l款如下：

　　______________________________________________________________________________________________