工程承攬合同【薦】
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同起到的作用越來越大,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關系。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的工程承攬合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
工程承攬合同1
發(fā)包方(甲方):________________________________
承攬方(乙方):____________________________________
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式,依實際工程量結(jié)算;開立發(fā)票,發(fā)票必須符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險,除工程變更外不作調(diào)整;凡涉及合同價格變更的書面文件,必須有甲方蓋章確認,否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(RMB)?們r含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規(guī)定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因,乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節(jié)假日施工費用。
第三條工程款結(jié)算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個工作日內(nèi)支付全部工程款的%,工程余款%作質(zhì)量保證金,待質(zhì)量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項,則在個工作日內(nèi)無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術(shù)人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料,由乙方自行解決,且需符合甲方的質(zhì)量要求。
5、施工過程中,需要改動的施工,乙方需全力配合,聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規(guī)定,負責己方人員的安全和勞動保險,保證安全生產(chǎn),乙方人員工作中的工傷事故,由乙方依據(jù)國家及地方政府的相關工傷保險條例處理,甲方不承擔法律上的責任。
7、乙方必須保證施工質(zhì)量及時間要求,經(jīng)施工后如有質(zhì)量問題應于24小時內(nèi)應甲方要求到達甲方工程地點進行維修,確保生產(chǎn)的順利進行;
8、乙方在施工中不得損壞相關設備,如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、乙方必須遵守甲方各項管理規(guī)定,甲方有權(quán)對工廠內(nèi)發(fā)生的違反公司規(guī)章制度的行為進行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時,可以向甲方請求提供技術(shù)支持,如有發(fā)生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理,并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗豐富的工地負責人長駐工地,負責施工督導及施工人員管理,確實依照施工規(guī)范施工。對有特殊緊急搶修要求的,乙方應指派施工隊伍常駐廠區(qū)附近,以便配合緊急搶修隨時入廠作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員,以便甲方隨時依工作需要聯(lián)絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯(lián)絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地,以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員,應按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領出入廠證,并應遵守甲方的出入廠規(guī)定,違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。
4、乙方應將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查,如有變動,亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件,無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知,乙方均應切實遵照辦理。如有異議,應于規(guī)定期限內(nèi)(未規(guī)定期限者,以甲方發(fā)件后五天內(nèi)為準)以書面提出,否則視為同意。
6、工程進行期間,甲方對施工質(zhì)量、進度材料等有權(quán)隨時加以查驗,乙方應提出施工質(zhì)量檢驗證明、材質(zhì)證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術(shù)文件應妥為保存,無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密,不得泄漏,否則應負契約及法律責任,若因此給甲方造成任何損失,應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時,與其它工程承攬人的協(xié)調(diào)工作以甲方為主,乙方應無條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內(nèi)容與現(xiàn)場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾,乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統(tǒng)一清運),否則甲方可雇工清理,清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時,概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規(guī)定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動火票等,再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方,乙方已知悉施工區(qū)域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負責,若給甲方造成損失,乙方應負賠償責任,并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產(chǎn)保險,如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負責,若因此給甲方員工或第三人造成任何損失,乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間,乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失,概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,乙方應在施工前14天以書面通知甲方,并提出相應的安全防護措施,經(jīng)甲方認可后實施,由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
第五條工期要求:
1、工程工期:
(1)開工日期:____年____月____日,甲方要求延期開工的,乙方應予配合,工期相應順延。
(2)竣工日期:____年____月____日
(3)總?cè)諝v工期:天;
2、施工的期限應當按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付,應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,對提前或延期交付的工作成果按補充協(xié)議執(zhí)行,補充協(xié)議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內(nèi)完工。工程若有調(diào)整,甲方提前天書面通知。如系年約則可約定:本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方更換、重作、減少價款,有關費用由乙方承擔,由此造成甲方損失的,乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認可,方可采購進場安裝。
第七條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應當(何時)提供技術(shù)資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理的,應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在約定的時間內(nèi)未得到答復的,有權(quán)停止工作。
3、乙方對于承攬的工作,應當嚴格保密,未經(jīng)甲方事先書面同意,不得泄露給任何第三人,也不得留存任何技術(shù)資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的,以合同明確規(guī)定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗收依據(jù)。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求,甲方應在日內(nèi)對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的`技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后,方可進行下一道工序。
4、驗收時如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符要求,乙方應于甲方指定時間內(nèi)改善完成,逾期未完成的,甲方可不經(jīng)催告徑自處理,所需費用由工程款中扣除,如有不足概由乙方補足,因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質(zhì)量有爭議,且經(jīng)協(xié)商無法達成一致時,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月),自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,除甲方使用、保管不當?shù)仍蛲,乙方應在甲方指定期限?nèi)修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內(nèi)修復,甲方有權(quán)自行修復或請第三方進行修復,所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更,乙方應提前日書面通知甲方,否則甲方有權(quán)委托第三方修復,所發(fā)生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外,如甲方就本工程有關問題委托乙方修復,乙方應按成本價計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量完成工作,乙方應當負責修理,如果修理后的交付時間超過合同約定的日期,應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定,乙方應當照數(shù)補齊施工,因此超過合同約定的交付時間的,應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現(xiàn)場,乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期),應當向甲方支付違約金,每逾期一天,按合同總額的%支付違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)承擔賠償責任。
5、擅自調(diào)換經(jīng)甲方驗收合格的原材料或零部件,乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的,應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程,應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者,甲方有權(quán)解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天,或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由,自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外,乙方逾期完工達日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務或者履行義務不符合合同約定的要求,經(jīng)甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因?qū)е潞贤獬龝r,乙方應向甲方支付違約金元,并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領的工程款,應待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償后,方結(jié)算支付余款給乙方,甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權(quán)要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時,乙方應繳還甲方提供的一切資料,如經(jīng)甲方要求,乙方應繼續(xù)承擔保密義務。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應立即通知甲方,在乙方取得合法證明后,可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程,在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的,不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間,非經(jīng)甲方同意,乙方對爭議以外工作不得停工,應繼續(xù)履行本合約義務,甲方對爭議的工程款可暫予止付,待協(xié)商處理完成后,再無息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認的補充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權(quán)利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章):承攬方(蓋章):
甲方:乙方:____年____月____日:
工程承攬合同2
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權(quán)利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的.施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
工程承攬合同3
甲方(發(fā)包方):______________
乙方(承包方):______________
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點:___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
。1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
。2)設計范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動;
。3)人力自然災害而影響工程進度;
。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價款
工程總價:_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質(zhì)量,進度,安全,服務等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的.自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______
乙方簽字:_______
___年___月___日
工程承攬合同4
甲方:______________
乙方:______________
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30—35KG。
B、冷庫地面保溫容重30—35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3—5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5—7MM。
F、抗壓強度:0、17—0、2MPA/CM2、
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達不到約定質(zhì)量條件的.部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________
乙方:______________
___年___月___日
工程承攬合同5
甲方(定做方):____________________________
乙方(承攬方):____________________________
一、亮化工程內(nèi)容及要求:
二、承攬方式:乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結(jié)算方法:
五、交付時間:乙方應于________年____月____日前完工,交甲方驗收。
六、保修辦法:保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的`故障,不在保修范圍。
七、施工保障:甲方負責施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關單位和個人的關系,辦理工商、城建、業(yè)主等相關手續(xù),交納相關費用,保證施工順利進行。否則,由此造成的一切后果概由甲方承擔。
八:安全責任:乙方應安全施工、科學施工、文明施工,保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫,由乙方承擔全部責任?/p>
九、違約責任:
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因,造成工期拖延,乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工,甲方有權(quán)不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內(nèi)組織驗收,并在驗收合格后簽字確認。甲方未經(jīng)驗收而使用,乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案,乙方應征得甲方同意,否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成。可請求仲裁解決。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,履行完畢失效。合同一式二份,附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜,可再行商議。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同6
建設方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
。1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農(nóng)場
。3)工程范圍和內(nèi)容:本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準備
。ㄒ唬┘追剑
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的'維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內(nèi)場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
。1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
。1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
。2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
。3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
。5)本合同結(jié)算方式:___。
五、附則
。1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
。2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
。3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方:______________
乙方:______________
___年___月___日
工程承攬合同7
甲方: (以下簡稱甲方)身份證號:
乙方: (以下簡稱乙方)身份證號:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》的有關規(guī)定,共同協(xié)商合同以下條款:
一、 工程概況
1、甲方將天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓建設項目工作,交由乙方獨立完成。
2、工程總造價:每平米260元。場地面積:長約30米,寬約10.5米。
3、工程量:以實際建造平米量為結(jié)算依據(jù)。
4、施工工期:合同簽訂起計算工期60 天,如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù)。
二、付款方式:
1、乙方建起基礎地基,由甲方支付工程寬款總價的 %。
2、工程主體建成后(一層),由甲方支付工程寬款總價的 %。
3、工程主體建成后(二層),由甲方支付工程寬款總價的 %。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價款的 %。
3、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的 %。
三、甲方責任
1、天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負責協(xié)調(diào)工程所需資源,如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠。
4、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰。
5、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的`技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術(shù)指導,保質(zhì)保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方獨立承擔。
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包。
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣甲方提供的原材料及半成品,甲方提供的任何材料如不經(jīng)過甲方同意隨意變賣或丟失,乙方加倍補償甲方的所有損失。
4、乙方應遵守土建施工方的相關規(guī)定,做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
。、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改,如造成經(jīng)濟損失的應當賠償甲方的全部損失。
2、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行。
六、安全施工與檢查
。、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患;否則,造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患;甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失,同時支付違約金1萬元。
2、乙方未在約定的時間完成工作成果,除天影響,停水停電外。甲方有權(quán)終止合同,乙方應當賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
十、當事雙方協(xié)商調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向
——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟
甲方(手。 乙方(手印):
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
工程承攬合同8
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的`各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同9
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設備,技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算,多退少補。
第九條付款方式:
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的`工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
負責人簽字:_________
負責人簽字:_________
___年___月___日
___年___月___日
工程承攬合同10
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點:
簽約日期:____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責的設計、制作、安裝、調(diào)試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構(gòu)成
工程總費用為:¥元。
大寫:人民幣整。
工程所需產(chǎn)品具體要求:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓
1、乙方負責(甲方協(xié)助)運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及,由甲方確認后執(zhí)行。
3、乙方承擔的具體工作包括:
(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2)現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
(4)對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括:
(1)及時提供工程安裝的具體要求,安裝場地的施工條件說明及通訊距離規(guī)定。
(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現(xiàn)場施工時,負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負責施工現(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施,乙方向甲方提出基礎工程施工的`標準。
五、工程維護
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計()天,從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的()天內(nèi),甲方應對整個顯示屏工程進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款規(guī)定及相關技術(shù)規(guī)范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫工程驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調(diào)試完畢后的()天內(nèi)不對工程進行驗收,視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規(guī)定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結(jié)算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內(nèi),甲方預付乙方工程款%,計¥元,合同生效。
2.產(chǎn)品運抵甲方安裝現(xiàn)場后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;安裝調(diào)試完畢后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;驗收后,甲方在()天內(nèi)將工程余款%,計¥元支付給乙方全部結(jié)清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前,產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。款付清后,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號,乙方不予承認,由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1.由于乙方原因,工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據(jù)合同要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則,乙方應承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款,則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務等原因,造成工程不能按期完成,乙方除有權(quán)將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定:(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。
十一、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發(fā)生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽定補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方單位名稱(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
工程承攬合同11
內(nèi)容如下:
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址: 傳真電話:
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址: 傳真電話:
承攬方: (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照: 施工資質(zhì):
承攬方施工項目經(jīng)理: 手機:
承攬方機構(gòu)地址: 傳真電話:
銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為: 元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計
1
2
3
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費,GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商: );
5、工程造價:本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的`工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內(nèi),再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費為甲方更換GRC裝飾件,兩年內(nèi)免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年月日
工程承攬合同12
甲方:
乙方:
根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結(jié)合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點:
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
二、承包范圍及內(nèi)容:
場區(qū)土方挖運。
三、承包方式:
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:
按照國家驗收規(guī)范施工,驗收達到合格。
六、工程款支付方式:
土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù),所發(fā)生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產(chǎn)生的`任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,關于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關法律法規(guī),違者將按照相關條列進行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔,并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承攬合同13
委托單位:
承攬單位:
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費____________元,由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整。
二、施工時間
工程期限__日,時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的`整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
工程承攬合同14
甲方(業(yè)主):
乙方(承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點:武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。
2.住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2㎡。
二、雙方權(quán)利義務
1.乙方應加強對其施工人員的`安全教育,在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從20xx年10月 日開始建設,到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任
由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
年月
乙方簽字: 年日日 月
工程承攬合同15
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的',應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同10-22
工程承攬的合同12-19
工程承攬合同12-28
施工工程承攬合同11-09
【精】工程承攬合同04-08
工程業(yè)務承攬合同06-20
項目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17
工程安裝承攬合同10-24