實(shí)用的房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板合集10篇
隨著法律觀(guān)念的日漸普及,很多場(chǎng)合都離不了合同,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇,歡迎閱讀與收藏。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方為購(gòu)銷(xiāo)_________小區(qū)商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落在_________小區(qū)內(nèi)_________樓房_________棟。建筑面積為_(kāi)________平方米。其面積以_________識(shí)建筑面積計(jì)算準(zhǔn)則》為準(zhǔn)。
二、商品房售價(jià)為人民幣_(tái)________元。其中包括配套的配電室、臨時(shí)鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費(fèi)用,但不包括建筑稅和公證費(fèi)。
三、付款辦法:
預(yù)購(gòu)房屋按房屋暫定價(jià)先付購(gòu)房款40%。計(jì)人民幣_(tái)________元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時(shí)再預(yù)付30%。房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結(jié)算尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時(shí)間:
甲方應(yīng)于______年______月將驗(yàn)收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的10天內(nèi)將購(gòu)房款結(jié)清。屆時(shí)乙方若不能驗(yàn)收接管時(shí),須委托甲方代管,并付甲方代管費(fèi)(按房?jī)r(jià)的萬(wàn)分之一/日計(jì)取)。
六、乙方從接管所購(gòu)房屋之日起,甲方按照國(guó)家規(guī)定,對(duì)房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個(gè)采暖期)。
七、違約責(zé)任:
1本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應(yīng)雙倍退還定金。
2甲方如不能按期交付乙方所購(gòu)房屋時(shí)(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔(dān)應(yīng)交房屋售價(jià)萬(wàn)分之一的罰金。甲方通過(guò)努力交付房屋,乙方又同意提前接管時(shí),以同等條件由乙方付給甲方作為獎(jiǎng)勵(lì)。
八、乙方需要安裝電話(huà),由甲方解決,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
九、乙方對(duì)所購(gòu)房屋享有所有權(quán),但必須遵守國(guó)家有關(guān)房屋管理規(guī)定及小區(qū)管理辦法。
十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決,如雙方不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí),應(yīng)提交××仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份,正副本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
十三、本合同附件:
1房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)
2______小區(qū)暫行管理方法(略)
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
地址及電話(huà):地址及電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):姓名: 身份證:
家庭地址:紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn)永新村 組 聯(lián)系電話(huà):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):姓名: 身份證:
家庭地址:海原縣史店鄉(xiāng)倉(cāng)灣村方莊村 聯(lián)系電話(huà):
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)賣(mài)雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買(mǎi)賣(mài)有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
乙方購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的合法的坐落于紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn) 村 點(diǎn) 行 排 (房屋編號(hào): ,周?chē)灰獦?biāo)志物: )。 房屋占地面積 平方米;院落 平方米。房屋用途為:住宅
第二條 土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為農(nóng)村危房改造;該房屋買(mǎi)賣(mài)后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方無(wú)須補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第三條 價(jià)格及付款方式
該坐落和房屋經(jīng)過(guò)甲乙雙方平等協(xié)商,中間調(diào)解人公開(kāi)、平等調(diào)節(jié),雙方自愿買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,以 萬(wàn)元成交(大寫(xiě): 萬(wàn) 仟)。乙方應(yīng)于本合同簽訂之日向甲方支付全部房款。
第四條 交付方式
自本合同簽訂之時(shí)起,房屋的所有權(quán)和使用權(quán)既歸乙方所有。
第五條 乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本合同第三條規(guī)定的方式付款,甲方對(duì)乙方的逾期付款有權(quán)追究違約利息的責(zé)任。逾期超過(guò)10天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí),有權(quán)終止合同。
乙方方應(yīng)付給甲方5000元的違約款和誤工費(fèi)。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息。逾期超過(guò)10個(gè)工作日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)終止合同,甲方應(yīng)付給乙方方5000元的違約款和誤工費(fèi)。
第七條 關(guān)于完善房屋有關(guān)手續(xù)的約定。
1、房屋的產(chǎn)權(quán)資質(zhì)辦理工作由甲方負(fù)責(zé)辦理與乙方?jīng)]有關(guān)系,但最終的所有使用、占用、處分歸乙方所有、同時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方完善房屋相關(guān)水、電等的安裝、改造。
2、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
3、因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅、契稅由甲方負(fù)責(zé)向國(guó)家交納,
4、從合同簽訂之日起國(guó)家所扶持的所有優(yōu)惠待遇由乙方享受,(包括賠償、補(bǔ)貼、安裝、以及新農(nóng)村建設(shè)等),甲方有告知乙方的義務(wù)。
5、因乙方所見(jiàn)房屋為農(nóng)村集體土地,該買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中所產(chǎn)生的交易、過(guò)戶(hù)須由村委會(huì)同意或有關(guān)部門(mén)的審批手續(xù)由甲乙雙方配合完成,如因發(fā)生糾紛則由甲方負(fù)責(zé)解決處理。
第八條 本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第九條 本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),可向紅寺堡區(qū)人民法院起訴。
第十條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十一條 今后房屋無(wú)論漲價(jià)、降價(jià)甲乙雙方都不得反悔。
第十二條 今后乙方如進(jìn)行房屋轉(zhuǎn)讓、出租、抵押等工作時(shí),需要甲方證明、簽字,甲方應(yīng)當(dāng)由義務(wù)配合乙方證明、簽字。
第十三條 本合同共三頁(yè),一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
第十四條 其他未盡事宜 。
甲方(手印): 乙方(手印):
證明人(手印):
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
《合同法》第116條明確規(guī)定,當(dāng)事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時(shí),對(duì)方可以選擇適用違約金或者定金條款。由此可見(jiàn),法律只是賦予當(dāng)事人適用違約金或者定金條款的選擇權(quán),如果當(dāng)事人一并主張違約金和定金,將不能獲得支持。
但并非在任何情況下,守約方都不能向違約方同時(shí)主張違約金和定金。根據(jù)定金具體性質(zhì),定金可以分為很多種,通常包括立約定金、成約定金、證約定金、違約定金和解約定金。并非每一種定金都不能和違約金同時(shí)主張。在房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的實(shí)踐中,最常見(jiàn)的有兩種定金,一種是違約定金,如就延期付款或延期交房等事項(xiàng)約定的定金,一種是解約定金,即定金是解除合同的一種代價(jià)。其中,違約定金和違約金在本質(zhì)上是相同的,故,違約定金和違約金不能同時(shí)主張是理所當(dāng)然的。
根據(jù)《最高法院關(guān)于適用若干問(wèn)題的解釋》第117條的規(guī)定,定金交付后,交付定金的一方可以按照合同的約定以喪失定金為代價(jià)而解除主合同,收受定金的一方可以雙倍返還定金為代價(jià)而解除主合同。對(duì)解除主合同后責(zé)任的處理,適用《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定。這里規(guī)定的就是解約定金。從本條規(guī)定可見(jiàn),無(wú)論合同履行是否構(gòu)成違約,解約定金和違約金在目的、性質(zhì)、功能等方面是有區(qū)別的,因此,二者可以并用。關(guān)于這一點(diǎn),在《北京市高級(jí)人民法院審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》第26條中有明確規(guī)定,如果當(dāng)事人雙方?jīng)]有約定定金性質(zhì),一方違約,對(duì)方不能同時(shí)主張定金和違約金;如果當(dāng)事人雙方約定了定金性質(zhì),一方違約,對(duì)方雖然不能同時(shí)主張違約定金和違約金,但是同時(shí)主張解約定金和違約金是沒(méi)有問(wèn)題的。
根據(jù)《合同法》第114條,約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。如何判斷違約金與實(shí)際損失之間的高低呢?
關(guān)于解約違約金,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條的規(guī)定,只有當(dāng)違約金超過(guò)造成的損失30%時(shí),法院才會(huì)適當(dāng)減少。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前形勢(shì)下審理民商事合同糾紛案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》(法發(fā)〔20xx〕40號(hào)),法院在調(diào)整過(guò)高違約金時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情形,以違約造成的損失為基準(zhǔn),綜合衡量合同履行程度、當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)、預(yù)期利益、當(dāng)事人締約地位強(qiáng)弱、是否適用格式合同或條款等多項(xiàng)因素,根據(jù)公平原則和誠(chéng)實(shí)信用原則予以綜合權(quán)衡,避免簡(jiǎn)單地采用固定比例等“一刀切”的做法,防止機(jī)械司法而可能造成的實(shí)質(zhì)不公平。關(guān)于遲延付款或交房的違約金,我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定并沒(méi)有明確規(guī)定一個(gè)比例或者標(biāo)準(zhǔn)。通常法官會(huì)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況以及雙方舉證的情況,決定是否對(duì)已經(jīng)約定的違約金進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前形勢(shì)下審理民商事合同糾紛案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》(法發(fā)〔20xx〕40號(hào)),法院要正確確定舉證責(zé)任,違約方對(duì)于違約金約定過(guò)高的主張承擔(dān)舉證責(zé)任,非違約方主張違約金約定合理的,亦應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù);根據(jù)《北京市高級(jí)人民法院審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件若干問(wèn)題的`指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》(京高法發(fā)[20xx]43號(hào)),當(dāng)事人請(qǐng)求減少違約金的,法院應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意思自治,保護(hù)誠(chéng)信守約的當(dāng)事人,依據(jù)促進(jìn)交易及維護(hù)交易安全的原則,對(duì)約定違約金過(guò)分高于造成損失的部分,進(jìn)行適當(dāng)減少。其中,損失包括積極損失和可得利益損失。當(dāng)事人對(duì)損失數(shù)額計(jì)算方法沒(méi)有約定的,法院可以比照守約當(dāng)事人相同條件下所獲取的利益來(lái)確定可得利益損失,或者根據(jù)公平原則、誠(chéng)實(shí)信用原則以及合同的履行情況確定可得利益損失。對(duì)損失數(shù)額雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)分別舉證。由此可見(jiàn),在申請(qǐng)調(diào)整過(guò)高的違約金時(shí),不僅僅是由違約方負(fù)舉證責(zé)任,非違約方同樣需要負(fù)舉證責(zé)任。
當(dāng)然,當(dāng)事人未提出違約金調(diào)整請(qǐng)求的,法院不主動(dòng)調(diào)整。
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人取得解除商品房買(mǎi)賣(mài)合同違約金征收個(gè)人所得稅問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)稅函[20xx]865號(hào)),在商品房買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中,如房地產(chǎn)公司因未協(xié)調(diào)好與按揭銀行的合作關(guān)系,造成購(gòu)房人不能按合同約定辦妥按揭貸款手續(xù),從而無(wú)法繳納后續(xù)房屋價(jià)款,致使房屋買(mǎi)賣(mài)合同難以繼續(xù)履行,房地產(chǎn)公司因雙方協(xié)商解除商品房買(mǎi)賣(mài)合同而向購(gòu)房人支付違約金。根據(jù)個(gè)人所得稅法的有關(guān)規(guī)定,購(gòu)房個(gè)人因上述原因從房地產(chǎn)公司取得的違約金收入,應(yīng)按照“其他所得”應(yīng)稅項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅,稅款由支付違約金的房地產(chǎn)公司代扣代繳。
但是上述批復(fù)并未涵蓋房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中的其他幾種違約金情形,包括二手房買(mǎi)賣(mài)合同解除違約金,非貸款原因造成延期交房違約金等等。違約金是針對(duì)一方遭受的實(shí)際損失而來(lái)的,根據(jù)稅法的原理,這部分并不構(gòu)成真正的所得,因此無(wú)需繳納個(gè)人所得稅。因此,房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛所得違約金是否需要繳納個(gè)人所得稅,不能一概而論。
總之,應(yīng)對(duì)房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中的違約金適用是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,實(shí)踐證明,由具備一定法律知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的律師來(lái)處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經(jīng)濟(jì)損失,有效地保障您的合法權(quán)益。為了更好地幫您解決房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中的違約金適用問(wèn)題,防止陷入法律誤區(qū),您可以通過(guò)委托當(dāng)?shù)赜薪?jīng)驗(yàn)的律師為您提供專(zhuān)業(yè)的法律服務(wù),使您的合法權(quán)益得到最大限度的保護(hù)。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
出賣(mài)人(以下略稱(chēng)甲方)姓名:
買(mǎi)受人(以下略稱(chēng)乙方)姓名:_
根據(jù)《中華群眾***國(guó)合約法》及有關(guān)法令、法例的劃定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合約。
第一條 甲方志愿將其房屋***給乙方,乙方也已充分相識(shí)該房屋具體狀況,并志愿購(gòu)買(mǎi)該房屋,F(xiàn)該房屋具體狀況如次:
(一)座落于___,建筑平面或物體表面的大___平方米;
(二)房屋的占有權(quán)證號(hào)為_(kāi)__,國(guó)有地盤(pán)使用權(quán)證號(hào)為_(kāi)__;
該房屋占用規(guī)模內(nèi)的地盤(pán)使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條 上面所說(shuō)的房產(chǎn)的生意業(yè)務(wù)價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):群眾幣_(tái)__元/平方米,總價(jià):群眾幣_(tái)__元整(大寫(xiě):___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元整)
第三條 乙方在___前應(yīng)向甲方給付定金群眾幣_(tái)__元整(大寫(xiě):___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元整)
上面所說(shuō)的定金在乙方___付款時(shí)充抵房款。
第四條 付款時(shí)間及方式乙方應(yīng)于本合約發(fā)生效力之日起___日內(nèi)將該購(gòu)房合約范本房屋全部?jī)r(jià)款給付甲方。具體付款方式為:
第五條 甲方承諾在本合約發(fā)生效力之日起___日將房屋交給給乙方,并在交給房屋前騰空該房屋。
甲方應(yīng)在___前將其落戶(hù)居住于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
第六條 甲方承諾并包管,依法享有本合約所售房屋共有權(quán)的權(quán)利人均已書(shū)面同意將該房屋***給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本合約發(fā)生效力之日起___日內(nèi),共同向房屋權(quán)屬掛號(hào)構(gòu)造申請(qǐng)管理房屋占有權(quán)變更掛號(hào)手續(xù),依法取得房屋掛號(hào)在乙方名下的《房屋占有權(quán)證》;并在乙方領(lǐng)取《房屋占有權(quán)證》后,按有關(guān)劃定向地盤(pán)治理部門(mén)申請(qǐng)管理當(dāng)房屋地盤(pán)使用權(quán)變更掛號(hào)手續(xù)。
該房屋地盤(pán)使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定管理:
□該房屋地盤(pán)使用權(quán)為出讓取得,其地盤(pán)使用權(quán)證所載權(quán)利和相關(guān)出讓合約的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
□該房屋地盤(pán)使用權(quán)為劃撥材料購(gòu)銷(xiāo)合約范本取得,根據(jù)有關(guān)劃定,其轉(zhuǎn)讓需繳納地盤(pán)出讓金或地盤(pán)收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。
除本條已有約定外,管理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由□甲、乙雙方按國(guó)度劃定各自承擔(dān)□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。
第八條 房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第九條 該房屋正式交給時(shí),物業(yè)治理、水、電、燃?xì)、有線(xiàn)電視、通信等相關(guān)雜費(fèi),按下列約定處置懲罰:__________________________________________
第十條 甲方包管已如實(shí)陳述本合約所售房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業(yè)務(wù)時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛或影響雙方生意業(yè)務(wù)的不論什么法令障礙,有關(guān)按揭、抵押、租賃、稅項(xiàng)等,甲方均在合約發(fā)生效力前辦妥。發(fā)生效力后如有上面所說(shuō)的未清事變,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 乙方未按本合約的約定支付房?jī)r(jià)款的,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
乙方過(guò)期支付房?jī)r(jià)款的,每一過(guò)期裝備購(gòu)銷(xiāo)合約范本一天,按應(yīng)付未付房?jī)r(jià)款的極其之___支付違約金。乙方過(guò)期支付房?jī)r(jià)款超過(guò)___日,甲方有權(quán)排除本合約,甲方在排除合約之日起___日內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方,所收定金不予退還;并有權(quán)要求乙方支付總房?jī)r(jià)款百分之___的違約金。
第十二條 甲方未按本合約的約定履行義務(wù)的,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方過(guò)期交給房屋的,每一過(guò)期一天,按總房?jī)r(jià)款的極其之___支付違約金。甲方過(guò)期交給房屋超過(guò)___日,乙方有權(quán)排除本合約。甲方應(yīng)在乙方排除本合約之日起___日內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款和雙倍定金返還乙方,并按總房?jī)r(jià)款的百分之___支付違約金。2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本合約約定的時(shí)間內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū),乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按總房?jī)r(jià)款的百分之___支購(gòu)銷(xiāo)合約范本大全付違約金。
第十三條 本合約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談。增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第十四條 本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。
第十五條 因本合約或與本合約有關(guān)的不論什么爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,□提交處理___仲裁委員會(huì)仲裁解決□依法由群眾法院訴訟解決。
第十六條 本合約一式___份。此中甲方執(zhí)___份,乙方執(zhí)___份,提交處理房屋權(quán)屬掛號(hào)構(gòu)造一份。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 簽約日期:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
賣(mài)方(甲方):
買(mǎi)方(乙方):
根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方。房地產(chǎn)具體狀況如下:
(一)房地產(chǎn)座落在上海市___________[區(qū)][縣]________________(部位:__________)房屋類(lèi)型________結(jié)構(gòu):____________;
。ǘ┓课萁ㄖ娣e__________平方米,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)[面積][分?jǐn)偯娣e]____________平方米。
。ㄈ┓康禺a(chǎn)四至范圍
。ㄋ模┰摲康禺a(chǎn)土地所有權(quán)性質(zhì)為[國(guó)有][集體所有]土地;土地使用權(quán)以[出讓][劃撥]方式獲得;
。ㄎ澹┓课萜矫娌季旨案綄僭O(shè)施狀況、套內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn) (六)甲方依法取得房地產(chǎn)權(quán)證號(hào):_________________; 乙方對(duì)甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況已充分了解,自愿買(mǎi)受上述房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為(______幣)計(jì)_____________元。(大寫(xiě)):_____千__________百________拾__________萬(wàn)_________千________ 百________拾_________遠(yuǎn)整。 甲、乙雙方同意,在本合同自簽訂之日起的__ 天內(nèi),乙方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分__付與甲方,具體付款方式、期限另立付款協(xié)議。乙方交付的房?jī)r(jià)款,甲方應(yīng)開(kāi)具收款憑證。
第三條 甲方裝讓的房地產(chǎn)為[出讓方式][劃撥方式]取得國(guó)有土地使用權(quán)的,供下列第[一][二]款辦理。
一、甲方取得國(guó)有土地使用權(quán)的使用年限為_(kāi)_______年(從______年____月起至_____年_____月______日止),其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn),擁有國(guó)有土地使用權(quán)的年限為_(kāi)____年(從_______年_______月_____日至________年______月______日止),為乙方依法使用國(guó)有土地使用權(quán)的有效期限。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后,出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。
二、按照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,[應(yīng)辦理][可以不辦理]土地使用權(quán)出讓手續(xù)的,應(yīng)由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金][將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國(guó)家].
第四條 甲、乙雙方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于______年______月______日將上訴房地產(chǎn)交付(轉(zhuǎn)移占有)乙方。交付標(biāo)志:_____________.
第五條 除房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)依法作出不予過(guò)戶(hù)決定外,上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以_______[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶(hù)申請(qǐng)之日為準(zhǔn)。
第六條 上述房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第七條 本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國(guó)家及本市有關(guān)規(guī)定繳納稅、費(fèi)。在上述房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]前未支付的使用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣、電訊費(fèi)等其他費(fèi)用,按本合同附件四約定支付。自[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用,按本合同附件四約定支付。
第八條 甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的房地產(chǎn)根據(jù)原房地產(chǎn)權(quán)證記載的屬[居住][非居住]房屋,其相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見(jiàn)附件五,業(yè)主公約見(jiàn)附件六。
乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),乙方對(duì)該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位、通道和設(shè)施使用享有相應(yīng)的權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),并應(yīng)維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。 乙方確認(rèn)上述受讓房地產(chǎn)的業(yè)主公約,享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
上述房地產(chǎn)在辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶(hù)變更登記后,甲、乙雙方共同到物業(yè)管理單位辦理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后變更使用、維修管理戶(hù)名及有關(guān)手續(xù)。
第九條 甲方保證在上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)交接時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權(quán)或財(cái)務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十條 乙方未按本合同約定期限付款的,應(yīng)按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應(yīng)付款之日起第二天至實(shí)際付款之日止,利息按_____________計(jì)算。逾期_______天后,甲、乙雙方同意按下列[一][二][三]款內(nèi)容處理。
一、乙方除應(yīng)支付利息外,還應(yīng)按逾期未付款的______%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
二、甲方有權(quán)通知乙方單方解除合同,甲方從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款______%的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起______日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方應(yīng)支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實(shí)賠償。
三、_______________________________________________________________.
第十一條 除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的,應(yīng)按已收款向乙方支付利息,利息自約定交付之日起第二天至實(shí)際交付之日止,利息按__________________計(jì)算。逾期_______天后,甲、乙雙方同意按下列第[一][二][三]款內(nèi)容處理。
一、甲方除應(yīng)支付利息外,還應(yīng)按已收款的_______ %向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
二、乙方有權(quán)通知甲方單方解除合同,甲方除應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起________日內(nèi)向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應(yīng)按已支付房款的_______%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)甲方應(yīng)支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實(shí)賠償。
三、__________________________________________________.
第十二條 驚甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同未盡事宜,在不違反本合同原則的前提下,可訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,甲、乙雙方訂立的補(bǔ)充條款和補(bǔ)充協(xié)議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫(xiě)的文字與鉛印文字具有同等效力。
第十三條 本合同由甲、乙[雙方簽定][_______________公證處公證]之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時(shí),具有完全民事行為能力,對(duì)各自的權(quán)利,義務(wù)清楚明白,并按本合同規(guī)定履行。
第十四條 本合同使用于中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)。甲、乙雙方在旅行本合同過(guò)程中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,選定下列一種方式解決:(不選定的劃除)
。ㄒ唬 提交__________仲裁委員會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十五條 本合同一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)__份,__________________[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)一份,______________[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)一份(本合同經(jīng)公證的公證部門(mén)留存一份)。
甲方(公章)______________________
法定代表人
(委托代理人)______(簽字或蓋章)
乙方(簽字或蓋章)________________
簽訂日期:_______年______月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
甲方(賣(mài)方) ,男, 縣 鎮(zhèn) 村 莊村民,身份證號(hào):,女, 縣 鎮(zhèn) 村 莊村民,身份證號(hào):
乙方(買(mǎi)方) ,男, 縣 鎮(zhèn) 村 莊村民,身份證號(hào):
根據(jù)國(guó)家《合同法》等法律的相關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條:合同標(biāo)的即房屋狀況
1、該交易房屋坐落 縣 鎮(zhèn) 村 莊(或 路 旁)
2、該房屋為(如兩層磚混結(jié)構(gòu)樓房), 南北長(zhǎng) 米,東西長(zhǎng) 米,共 層。房屋占地面積約為 平方米,院子占地面積約為 平方米。左緊鄰 的房屋,右緊鄰 房屋。
3、該房屋為(如宅基地自建房或村鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)自建房,宅基地審批文件編號(hào): )
第二條:合同房屋交易價(jià)款:人民幣 萬(wàn)元整
大寫(xiě):
第三條:付款時(shí)光及方式
1、 在 年 月 日 付人民幣 萬(wàn)元。
2、 在房屋產(chǎn)權(quán)證。土地使用證過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢之日付款 人民幣 萬(wàn)元。
3、 在交付房屋之日,付清尾款人民幣 萬(wàn)元。
每次付款,甲方收到后因出具收據(jù)。
第四條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)保證該房屋在合同簽訂前確實(shí)專(zhuān)屬自我所有,出具村級(jí)以上單位對(duì)甲方專(zhuān)有該房屋的證明并交付給乙方。
2、甲方有權(quán)按照合同約定收取乙方交付的全部房屋交易價(jià)款并有義務(wù)開(kāi)具收據(jù)交付給乙方。
3、甲方應(yīng)保證不存在任意第三人對(duì)該交易房屋主張任何未被告知的權(quán)利狀況。
4、甲方應(yīng)保證該房屋不屬于違章建筑、不屬于已被或已確定將被列入新規(guī)劃而拆除或征用的范圍。
5、甲方應(yīng)告知乙方有關(guān)該房屋的質(zhì)量狀況。
6、甲方應(yīng)將該房屋的宅基地審批文件等相關(guān)手續(xù)交付給乙方。
7、該合同簽訂后甲方應(yīng)將該房屋全部交付給乙方,且甲方不得以自我的行為致使該合同無(wú)效。
第五條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)按照合同約定給付甲方該交易房屋價(jià)款并向甲方索要收據(jù)。
2、乙方購(gòu)買(mǎi)該房屋后,若根據(jù)有關(guān)規(guī)定能夠辦理相關(guān)權(quán)屬登記的,甲方有義務(wù)給予協(xié)助。
第六條:個(gè)性約定
1。 因乙方所購(gòu)房屋為農(nóng)村群眾土地上建筑,改房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中所發(fā)生的交易或過(guò)戶(hù)需要本村村民委員會(huì)同意或有關(guān)部門(mén)審批的手續(xù)問(wèn)題,甲方應(yīng)當(dāng)用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負(fù)責(zé)處理。
2。 若今后房屋重建,甲方應(yīng)承認(rèn)乙方的住房面積。如國(guó)家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負(fù)責(zé)用心配合。
第七條:違約職責(zé)
1、任何一方違反合同約定,對(duì)方可要求違約方在必須期限內(nèi)改正,違約方應(yīng)當(dāng)改正。
2、甲方違反第四條的有關(guān)約定導(dǎo)致乙方在合同簽訂后無(wú)法對(duì)該房屋行使所有權(quán)的,乙方可要求解除合同并同時(shí)要求甲方全額退還房屋價(jià)款及其相對(duì)應(yīng)的銀行定期存款利息和全部房屋價(jià)款的20%的違約金。
第七條:本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)雙方應(yīng)先進(jìn)行協(xié)商,無(wú)法協(xié)商或協(xié)商不一致的能夠透過(guò)有關(guān)法律途徑解決。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
現(xiàn)住址: 現(xiàn)住址:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
簽約時(shí)光: 簽約時(shí)光:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方): 身份證號(hào):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方): 身份證號(hào):
一、房屋買(mǎi)賣(mài)的背景:
甲、乙雙方根據(jù)各自的實(shí)際需求自愿結(jié)合,就甲方將另一套閑置住房賣(mài)給乙方事宜在平等、自愿,充分協(xié)商一致的前提下訂立本合同,以資共同遵守:
二、買(mǎi)賣(mài)房屋所在的位置、面積:
甲方將位于 小區(qū) 棟 單元 室,建筑面積 平方米的住房一套賣(mài)給乙方。
三、買(mǎi)賣(mài)房物售價(jià)金額:
雙方協(xié)商房屋總價(jià)款為 元(大寫(xiě)人民幣: 圓整)。含水、電、煤氣安裝費(fèi)。
四、付款方式:
甲、乙雙方在簽訂本合同后,乙方需在 日內(nèi)支付 萬(wàn)元給甲方,甲方將房屋鑰匙交給乙方。余款必須在 年 月 日前付清,甲方出具收款憑證。
五、甲、乙雙方責(zé)任和義務(wù):
1、甲方保證乙方在簽訂本合同并繳納足額房屋購(gòu)買(mǎi)款后,完全擁有該房屋和本小區(qū)其他居民同等時(shí)效的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)。甲方保證乙方居住權(quán)利的行使,負(fù)責(zé)解決入住前后相關(guān)事宜。
2、甲方保證其出賣(mài)給乙方的房屋產(chǎn)權(quán)清楚,絕無(wú)他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。甲方及見(jiàn)證人、甲方子女代表清楚并可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉并同意、支持該合同的履行事宜。
3、因該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證,甲方需在統(tǒng)一辦理房產(chǎn)證、契證、土地證時(shí)更換戶(hù)主名字,即由甲方名字更換為乙方名字(所產(chǎn)生的過(guò)戶(hù)或變更費(fèi)用由乙方承擔(dān))。
六、違約責(zé)任:
1、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。
2、如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權(quán)利和其他糾紛,影響乙方權(quán)利的行使,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償乙方因此受到的經(jīng)濟(jì)損失。
3、如因甲方原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修和其他相關(guān)費(fèi)用。
4、本合同簽訂后,雙方應(yīng)共同遵守。如有違約,違約方除賠償對(duì)方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)該賠償對(duì)方房屋總價(jià)款20%的違約金。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商,簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八、其它約定事項(xiàng):
九、本合同壹式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,壹份交由 村委會(huì)存檔。
甲 方: 乙 方:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
原告***,男,漢族,生于1957年9月7日,住濟(jì)南市歷*******1號(hào)**樓**單元****號(hào),身份證號(hào):************,電話(huà):*************。
原告*****,女,漢族,生于1957年4月9號(hào)。住濟(jì)南市歷*******號(hào)**號(hào)樓**單元***號(hào),身份證號(hào):**************。
被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司,住所地濟(jì)南市經(jīng)五路小*****號(hào),電話(huà):0531-********。
負(fù)責(zé)人:王振宇
被告山東**工程集團(tuán)有限公司,住所地濟(jì)南市經(jīng)五路小緯四路46號(hào),電話(huà):0531-********。
法定代表人:******
訴訟請(qǐng)求
一、確認(rèn)原告***、***與被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款298491元及利息(以購(gòu)房款298491元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由
被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司系被告山東**工程集團(tuán)有限公司下屬分公司。20xx年5月14日,原告***、***與被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):********),合同約定:兩原告購(gòu)買(mǎi)被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約122.27平方米,車(chē)庫(kù)約20平方米),房屋總價(jià)款為*****元,兩被告應(yīng)于20xx年5月14日向被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司支付首期購(gòu)房款161098元,剩余房款由兩被告辦理銀行按揭,被告應(yīng)于20xx年5月1日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務(wù),但是被告方山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司卻遲遲不履行合同,并以各種理由推辭。
后經(jīng)兩原告調(diào)查得知:被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司所預(yù)售給兩原告的商品房至今未取得房屋預(yù)售許可證,并且房屋至今也未建成。被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司的欺詐行為嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上,判如所訴!
此致
濟(jì)南市中級(jí)人民法院
起訴人:
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
轉(zhuǎn)讓方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
工作單位:
住址:
身份證號(hào):
受讓人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
工作單位:
住址:
身份證號(hào):
經(jīng)自愿協(xié)商達(dá)成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達(dá)成以下合同條款,以資共同遵守:
第一條 轉(zhuǎn)讓房屋的基本情況
轉(zhuǎn)讓房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)位于 ,該房屋的結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),建筑面積為 平方米(包括臥室、客廳、衛(wèi)生間、廚房、陽(yáng)臺(tái)、及其附屬設(shè)施,實(shí)際使用面積平方米。
第二條 轉(zhuǎn)讓價(jià)格
雙方同意上述房屋售價(jià)為 萬(wàn)元(人民幣)整,大寫(xiě) 萬(wàn)元整。
第三條 付款方式
1.乙方應(yīng)在簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)(轉(zhuǎn)讓)合同》時(shí),支付萬(wàn)元的定金。
2.在甲方將房屋產(chǎn)權(quán)證辦理到乙方名下后,在交付房產(chǎn)證同時(shí),由乙方支付剩余房款。甲方在收款時(shí)應(yīng)向乙方出具收據(jù)。
第四條 房屋交付
甲方應(yīng)于本合同生效之日起,在的全部鑰匙交付乙方,并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對(duì)房屋進(jìn)行驗(yàn)收,乙方如無(wú)任何異議,視為完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權(quán)歸乙方行使。
第五條 房屋過(guò)戶(hù)
在房屋定金交付后,甲方應(yīng)當(dāng)在時(shí)間內(nèi)辦理房屋的過(guò)戶(hù)手續(xù),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證辦理到乙方名下,在辦理產(chǎn)權(quán)證和過(guò)戶(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第六條 甲方的承諾保證
甲方保證自己對(duì)該房屋擁有處分權(quán),轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙,該房屋不涉及第三方的權(quán)利,本合同簽訂前該房屋集資、購(gòu)房款、水、電、氣、暖等安裝費(fèi)用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費(fèi)用,由甲方全部承擔(dān)。
第七條 違約責(zé)任
1.甲方違反本合同約定,未能在約定時(shí)間內(nèi)交付上述房屋的,每逾期一日甲方應(yīng)按乙方已付購(gòu)房款的萬(wàn)分之二承擔(dān)違約責(zé)任;逾期超過(guò)三個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)單方解除本合同,甲方應(yīng)承擔(dān)全部購(gòu)房款的xx年月 年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
申請(qǐng)人姚某,女,漢族, 1986年10月1日出生,住xx市xx區(qū)xx路2號(hào),身份證號(hào)碼:36xxxxxx0。
被申請(qǐng)人李某,男,漢族,1972年9月15日出生,身份證地址:xx省xx縣xx鎮(zhèn)xx村xx組x號(hào),身份證號(hào)碼:4xxx59。
強(qiáng)制執(zhí)行依據(jù):(20xx)深中法民五終字第xxxx號(hào)民事判決、(20xx)xx法民三初字第xx號(hào)民事判決。
請(qǐng)求事項(xiàng):
。ㄒ唬┱(qǐng)求法院執(zhí)行被申請(qǐng)人應(yīng)退還申請(qǐng)人定金人民幣xxxxx元;
(二)請(qǐng)求法院執(zhí)行被申請(qǐng)人應(yīng)支付申請(qǐng)人人民幣xxxxx元;
。ㄈ┱(qǐng)求被申請(qǐng)人應(yīng)支付總額xxxxx元的延期履行期間的債務(wù)利息,即按照銀行同期貸款利率計(jì)付的銀行利息的雙倍(自20xx年1月1日至執(zhí)行完畢當(dāng)日);
。ㄋ模┱(qǐng)求法院執(zhí)行被申請(qǐng)人應(yīng)支付的申請(qǐng)人訴訟費(fèi)xxxx元。
請(qǐng)求事由:
申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人因房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案,xx市xx區(qū)人民法院于20xx年6月29日作出(20xx)深龍法民三初字第xx號(hào)民事判決,確定被申請(qǐng)人需向申請(qǐng)人支付總額人民幣xx元,被申請(qǐng)人不服提起上訴,xx市中級(jí)人民法院受理并作出(20xx)深中法民五終字第xx號(hào)民事判決,該判決已生效。因被申請(qǐng)人拒不履行生效判決,為此,申請(qǐng)人特向貴院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
此致
龍xx區(qū)人民法院
申請(qǐng)人:
代理人:
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同03-13
房屋買(mǎi)賣(mài)合同(個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同)07-19
按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10
房屋買(mǎi)賣(mài)合同02-23
房屋轉(zhuǎn)讓買(mǎi)賣(mài)合同10-26
房屋轉(zhuǎn)讓買(mǎi)賣(mài)合同10-26
房屋過(guò)戶(hù)買(mǎi)賣(mài)合同01-18
房屋抵押買(mǎi)賣(mài)合同12-24
房屋居間買(mǎi)賣(mài)合同11-10