買賣房屋合同
隨著法律觀念的日漸普及,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編為大家整理的買賣房屋合同,希望對大家有所幫助。
買賣房屋合同1
合同編號:
賣 方: (以下簡稱甲方) 身份證號碼:
買 方: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:
經(jīng)紀方: (以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方根據(jù)中華人民共和國法律規(guī)定,在平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,希共同遵守:
一、甲方自愿將自有房屋出給乙方,乙方對該房屋已作充分了解并反復(fù)實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
二、房屋的基本情況如下(以下簡稱該房):
房屋坐落:遵義市
規(guī)劃用途: ;總層數(shù): ;共有人: (房屋位置、面積以房產(chǎn)證為準)。
三、成交價格及過戶費用
1、甲、乙雙方在丙方的媒介服務(wù)下,雙方反復(fù)磋商后的實際成交價格為: ¥: 萬元(¥: )。
2、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過戶所需的相關(guān)過戶稅費由 承擔。大維修基金由 承擔,三通費用由 承擔。
四、媒介服務(wù)費及支付
1、甲、乙、丙三方簽訂本合同時,甲方須向丙方交納媒介報酬:人民幣¥: 元(大寫 圓整),乙方須向丙方交納媒介報酬: 人民幣¥: 元(大寫: 圓整),銀行按揭服務(wù)費:人民幣¥: 元(大寫: 圓整),(備注: )。
2、乙方向丙方支付 元(大寫: 圓整),此款由丙方先用于甲乙雙方房屋買賣辦理過戶手續(xù)的稅費,剩余部分,作為丙方因提供媒介服務(wù)而應(yīng)獲得的報酬。
五、付款約定
1、甲、乙雙方商定,定金人民幣¥: 元(大寫: 圓整)于本合同簽訂之日由乙方支付給甲方,同時丙方預(yù)留人民幣¥: 元(大寫: )
圓整)為該房屋水、電、氣等押金,待甲、乙雙方確認交房后由丙方支付給甲方。
2、付款方式(買方只可選擇一種),經(jīng)反復(fù)考慮,乙方選擇( )
(A)一次性付款:除定金外,剩余房款人民幣¥: 元(大寫: 圓整),在 年 月 日前于 支付給甲方。
(B)按揭貸款,乙方首付(包括定金)人民幣¥: 元(大寫: 圓整),余款人民幣¥: 元(大寫: 圓整 )通過銀行辦理按揭貸款一次性直接支付給甲方。注:(若在房屋貸款中定金,首付款和銀行貸款相加不等于房屋總房款則乙方需補足差額部分房款)。
(C) 分期付款,具體為:
3、甲、乙雙方約定于 年 月 日前辦理該房屋過戶手續(xù),過戶所需材料于簽訂本合同當日交付丙方保管。
4、甲方將房屋于 年 月 日前交付給乙方,并結(jié)清此前所產(chǎn)生的水、電、氣、閉路、電話、物管等相關(guān)費用。將該房的有關(guān)票據(jù)、手續(xù)交與乙方,甲方無條件在30個工作日內(nèi)遷出該房上所有戶口。交房標準:
六、違約責任
1、甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭議,證件真實、有效、合法并承諾能全權(quán)代表其他房屋產(chǎn)權(quán)所有人處置該房屋,且須保證該房屋結(jié)構(gòu)無未經(jīng)相關(guān)管理部門同意的改動若因此不能戶手續(xù)或發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛、債務(wù)糾紛,由甲方負責解決并承擔一切法律責任。
2、如甲方在簽署本合同或者收取上述定金后不履行本合同之條款將房屋售予乙方,甲方除須退還乙方雙倍定金外,且須按本合同第6款約定向丙方支付媒介報酬。
3、如乙方簽署本合同或者交付定金后不履行本合同之條款購買此房屋,甲方除無需退還乙方定金外,且乙方須按本合同第6款約定向丙方支付媒介報酬。
4、甲方認可乙方以貸款方式付款時:
(1)甲、乙雙方必須無條件配合丙方辦理過戶相關(guān)手續(xù),以便過戶手續(xù)順利辦理。
(2)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔由此引起的經(jīng)濟損失,已交納的貸款服務(wù)費不予退還。
(3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實性、可靠性。如因資料與證明不屬實或其它原因造成的貸款未果,乙方承擔相應(yīng)責任及經(jīng)濟損失。
(4)甲、乙雙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續(xù),否則貸款延期由責任方承擔。
5、如甲、乙任何一方拒絕履行本合同或發(fā)生本條1、2、3、4項違約情形,則守約方有權(quán)要求違約方支付本合同第三條第1款所確定的'房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,違約方應(yīng)據(jù)實賠償,同時,違約方還應(yīng)向丙方支付本合同第三條約定的總價格2%的違約金。
七、免責條款
如因自然災(zāi)害等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
八、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲、乙、丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜,可以另行補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同不一致或者沖突之處,以本合同的約定為準。
九、本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字或者蓋章后生效,一式三份,甲、乙、丙各執(zhí)一份。
十、約定其它事宜
甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):
委托代理人: 委托代理人: 經(jīng)手人:
身份證: 身份證: 簽約店:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 年 月 日
買賣房屋合同2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,本著友好協(xié)商的原則,因國家政策的變動,此變動為不可歸責于甲乙任何一方的責任,導(dǎo)致乙方購買甲方位于北京市懷柔區(qū)號的房屋的目的不能實現(xiàn),故甲乙雙方一致同意解除雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》,特達成如下條款,以資雙方共同遵守:_________________
一、解除甲乙雙方于_________年____月____日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》。
二、本協(xié)議簽訂生效之日起,甲乙雙方之前簽署的'任何合同文件均作廢,甲乙雙方互相免責,任何一方不得再追究另一方的任何責任,否則,須向相對方承擔違約金_____元;
三、甲方在簽訂本協(xié)議當日一次性退還乙方_____元人民幣,乙方向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。
四、本確認書是雙方完全自愿簽訂,任何一方不得再以任何理由提起訴訟或仲裁。
五、本確認書簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,效力等同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
買賣房屋合同3
甲方:________________________
乙方:________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀事項達成一致意見,特訂立如下協(xié)議:
第一條 房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于__________________。該房屋用途為__________________,建筑面積為_________平方米、套內(nèi)面積為_________平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標注面積為準)。該房屋尚未取得產(chǎn)權(quán)證書,甲方同意在與乙方介紹的買方達成買賣協(xié)議后,自愿到公證處公證。
第二條 房屋交易價格
甲方授權(quán)乙方按照凈房價等于或者高于________萬元(大寫________________萬元整)的價格介紹、聯(lián)系買方(不含稅費)。
第三條 與該房屋交易相關(guān)的費用
與該房屋交易相關(guān)的稅款、費用按國家和重慶市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲方、買方在房屋買賣協(xié)議書中另行約定。
第四條 委托事項和服務(wù)費
甲方委托乙方為其提供尋找合適買方、協(xié)助價格談判、促成房屋買賣成交、代收代付定金、代擬房屋買賣協(xié)議等服務(wù)。甲方應(yīng)按實際成交價格的________%向乙方支付服務(wù)費(以下簡稱基本服務(wù)費),同時甲方承諾,如果實際成交價格高于________萬元,甲方將按照超過________萬元的部分的50________%另行向乙方支付額外服務(wù)費(以下簡稱額外服務(wù)費)。
第五條 服務(wù)費的支付
基本服務(wù)費的支付:
雙方約定上述________%的基本服務(wù)費在買方支付購房定金時,由乙方直接從定金中扣除,即:通過乙方居間服務(wù),甲方與買方已達成該房屋買賣意向的,買方應(yīng)向甲方支付定金20萬元,甲方同意由乙方代收定金,并從定金中直接扣除服務(wù)費(按實際成交價格的2%計算),扣除服務(wù)費后的定金余款,乙方應(yīng)及時支付給甲方,甲方應(yīng)在收到后立即出具定金收條給買方,收條金額為定金20萬元。
額外服務(wù)費的支付:
在甲方收取定金后,乙方應(yīng)及時協(xié)助買賣雙方簽訂正式的房屋買賣協(xié)議書。
甲乙雙方約定,在房屋買賣協(xié)議書簽訂后,在買方向甲方支付首付款時,甲方應(yīng)向乙方支付額外服務(wù)費,具體支付方式為:首付款中金額等于額外服務(wù)費的部分款項(按照實際成交價格超過________萬元的部分的________%計算),由買方直接支付到本協(xié)議乙方指定的銀行賬戶,其余部分支付到甲方指定的銀行賬戶,甲方應(yīng)在收到后立即出具首付款收條給買方,收條金額為首付款全額(含服務(wù)費金額)。
第六條 后續(xù)事項
甲方、買方在房屋買賣協(xié)議書正式簽訂并結(jié)清首付款后,乙方的基本義務(wù)已完成,買賣雙方權(quán)利義務(wù)、法律責任、糾紛處理均按房屋買賣協(xié)議執(zhí)行,后期產(chǎn)權(quán)過戶、按揭貸款手續(xù)的`辦理由買賣雙方自行處理或委托中介機構(gòu)代理,乙方提供必要協(xié)助,并擔任雙方交易事項的見證人。
在買賣雙方房屋買賣協(xié)議書正式簽訂并結(jié)清首付款后,乙方的基本義務(wù)已完成,甲方應(yīng)無條件向乙方支付基本及額外服務(wù)費,即使此項房屋買賣因買賣雙方或任何一方違約原因、或者其他原因最終未能完成產(chǎn)權(quán)過戶、按揭貸款手續(xù),也不影響甲方向乙方支付基本及額外服務(wù)費的義務(wù)。而應(yīng)由無過錯方按照買賣協(xié)議的約定向過錯方追究違約責任及賠償責任。
第七條 違約責任
1、通過乙方居間服務(wù),甲方與買方已達成該房屋買賣意向且買方已向甲方支付定金后,甲方未向乙方支付基本服務(wù)費的,甲方構(gòu)成違約,除應(yīng)及時補付服務(wù)費用外,還應(yīng)另行按照基本服務(wù)費的________%支付違約金。
2、在房屋買賣協(xié)議書簽訂且買方向甲方支付首付款后,甲方未在3日內(nèi)向乙方支付額外服務(wù)費,除應(yīng)及時補付服務(wù)費外,還應(yīng)另行按照額外服務(wù)費的________%支付違約金。
第八條 對于未盡事宜,甲、乙雙方可簽訂補充協(xié)議。
第九條 本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方:_________
_________年____月____日
乙方:_________
_________年____月____日
買賣房屋合同4
賣方:______,住______鄉(xiāng)____村__組,簡稱甲方
買方:______,住____鄉(xiāng)____村__組,簡稱乙方
依照國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方愿將自有房屋賣給乙方,茲定以下條款,雙方共同遵守。
一、甲方自有住房壹套,坐落于______鄉(xiāng)____村__組,為磚混結(jié)構(gòu),共陸間,總建筑面積為捌拾玖平方米,經(jīng)乙方驗看確認無誤,全部售給乙方。
二、按照當時市場價格,雙方議定房屋售價為______元整。在乙方付清上述款項后,甲方即將房屋全部房產(chǎn)資料及鑰匙交給乙方,并協(xié)助乙方到___府房管部門辦理房屋過戶手續(xù)。
三、雙方特邀請各自村、組負責人作為證人。
四、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:______(簽章)乙方:______(簽章)
________年__月__日______年__月__日
買賣房屋合同5
合同編號:_________
甲方:_________
姓名:_________
國籍:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
國籍:_________
電話:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
乙方:_________
姓名:_________
國籍:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
國籍:_________
電話:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
根據(jù)國家和_________省法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議:
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落于_________位于第_________層,共_________,房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_________平方米,房屋用途為_________該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
1、本合同第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)
1、該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_________。
2、土地使用權(quán)年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為_________該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方補辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價格
按計算,該房屋售價為每平方米_________元,總金額為_________元整。
第五條付款方式
1、乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金_________元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_________日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
現(xiàn)金_________
支票_________
匯款_________。
第六條交付期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起_________日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_________日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
乙方按累計應(yīng)付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
_________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內(nèi)按_________利率計算自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
甲方:
1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的.判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第十六條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十七條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十九條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
買賣房屋合同6
甲方:__________________________
乙方:__________________________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)甲乙方雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就甲方內(nèi)部員工購房事宜,與乙方達成如下協(xié)議:
一、甲方將自己開發(fā)建設(shè)的位于_______________________________________室的面積為_________的房屋出售給乙方。
二、甲方在該房屋__________元/平方米、總價款為:(大寫):_______________元,(小寫):__________元出售價的基礎(chǔ)上給予乙方總價款10%的優(yōu)惠,計(大寫):__________元,(小寫):__________元。
三、甲方給予乙方享受零首付入住的優(yōu)惠,乙方應(yīng)繳的首付款(大寫):_______________元,(小寫):__________元三年內(nèi)付清不記息,可用效益工資、獎金沖抵,余款辦理銀行按揭,由個人按月歸還。
四、上述甲方給予乙方的購房優(yōu)惠補貼,僅限于乙方在甲方就職期內(nèi)享受。若乙方在甲方就職期不滿五年,無論乙方以何種原因辭職或離職,甲方有權(quán)取消乙方所享受的優(yōu)惠補貼,并按對外售房價款收回房屋差價及利息。若乙方提出退房,則甲方每年按優(yōu)惠房價總額5%的折舊率計收折舊費,同時收回房屋產(chǎn)權(quán)。
五、乙方因辦理房屋產(chǎn)權(quán)證須另簽訂《商品房買賣合同》,與協(xié)議書不一致的',以本協(xié)議為準。
六、乙方如違反本協(xié)議的約定,甲方除取消乙方所有的購房優(yōu)惠補貼外,還應(yīng)向甲方支付按總房款的_____%計算的違約金(大寫):_______________,(小寫):__________元。
七、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。
九、協(xié)議一式三份,雙方當事人各執(zhí)一份,甲方房產(chǎn)開發(fā)部備案一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
買賣房屋合同7
原告:
被告:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_________元(大寫:)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的'權(quán)利義務(wù)進行了詳細約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元,于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶,合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于______年_____月______日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導(dǎo)致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權(quán)益,F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執(zhí)行版的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份(按被告人人數(shù)提交);
二、證據(jù)___份。
具狀人:_________
___年___月___日
買賣房屋合同8
甲方(出售方):____身份證號碼:____
乙方(購買方):____身份證號碼:____
經(jīng)雙方友好商量,為購買房屋達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將拆遷分配房出售給乙方,即____小區(qū)__________幢_______室______單元,面積為_______平方(中套),自行車庫_____幢_____號_____單元,面積為______平方。
二、甲方同意將分配房出售給乙方,即價格是______________元。
三、付款方式,經(jīng)雙方商量房價共計為__________元,首付_______元,尾款在____年_____月_____日一次性付清,乙方不得推遲,(如乙方推遲,甲方有權(quán)取消協(xié)議,后果由乙方自負)。
四、在此房在____小區(qū)集體統(tǒng)一辦理房產(chǎn)證時,甲方必須積極配合辦理乙方房產(chǎn)過戶的等一切手續(xù),辦理房產(chǎn)證、土地證費用和過戶時的手續(xù)費稅金等一切由乙出(甲方不負任何經(jīng)濟費用)。
五、此房在____小區(qū),甲方賣給乙方房屋后,甲方無權(quán)經(jīng)濟干擾或收取費用。甲方房產(chǎn)證辦好后甲方必須積極配合乙方把甲方房產(chǎn)證等證件過戶到另一方。甲方不得收取乙方費用。
六、此房在____小區(qū)統(tǒng)一辦理房產(chǎn)證已辦好,甲方直接將房產(chǎn)證和土地等證件過戶到乙方。但辦理房產(chǎn)證和土地證費用和過戶稅金由乙方承擔,甲方不負任何費用。
七、此房在____小區(qū)集體統(tǒng)一辦理房產(chǎn)證和土地證還沒辦,甲方無權(quán)從乙方得收回買賣房屋。
八、此房在____小區(qū),房款乙方已付清給甲方后,甲方必須積極配合乙方把拆遷安置證件給清乙方。
九、協(xié)議共同商定,雙方不得毀約任何一條,如一方毀約,應(yīng)支付違約金捌萬元整(人民幣8萬元整)給承諾方。(如一方毀約,支付另一方毀約金人民幣8萬元整)。
十、從簽訂合同日起,甲方將鑰匙交給乙方,即合同生效。
十一、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字后起生效,雙方各執(zhí)一份,特立此合同為憑證。
甲方(簽字):____
乙方(簽字):____
____年____月____日
____年____月____日
買賣房屋合同9
房屋買賣合同成立的必備要件
——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣合同糾紛案
依據(jù):(20__)二中民終字第18216號
核心法律問題:合同成立的必備條款
案情介紹
一、基本案情
上訴人(原審被告):郭某
被上訴人(原審原告):鄭某、藺某
20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協(xié)議書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協(xié)議,該協(xié)議約定:“第一條:甲方自愿將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定于甲方向銀行還款的當日簽訂二手房買賣合同并支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內(nèi)不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內(nèi)不賣該房屋,甲方應(yīng)雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款后3個月內(nèi)辦完過戶手續(xù),房本交到乙方手中!
20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。
20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式替郭某向訴爭房屋開發(fā)公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費)479 131元。20__年3月15日訴爭房屋開發(fā)公司出具證明,內(nèi)容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時付購房款轉(zhuǎn)賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現(xiàn)改名為鄭某。同時交付我公司已售商品房改名手續(xù)費八千元。”后郭某于20__年1月14日取得訴爭房屋的所有權(quán)證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款合同,將訴爭房屋抵押給該公司貸款80萬元。
鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協(xié)議》,約定郭某將訴爭房屋以47萬元的價格出售給我們,定金為15萬元。協(xié)議簽訂后,我們履行了付款義務(wù),對方也受領(lǐng)了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續(xù),訴爭房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續(xù),我們因此撤回了起訴。撤訴后,郭某沒有協(xié)助我們辦理房屋過戶手續(xù)。現(xiàn)請求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,郭某協(xié)助我們辦理訴爭房屋的過戶手續(xù);(2)郭某承擔本案訴訟費用。
郭某辯稱:第一,訴爭房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某并非本案適格當事人。第二,《購房定金協(xié)議》簽訂后,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時得知藺某不愿意購買訴爭房屋。20__年3月,鄭某向開發(fā)商支付了我的銀行欠款,藺某本應(yīng)于當日與我簽訂房屋買賣合同,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,并不再向其出售訴爭房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣合同,故定金罰則應(yīng)當適用。
二、法院判決
一審法院經(jīng)審理認為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協(xié)議已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價款數(shù)額、價款支付方式等合同主要內(nèi)容,可以認定為房屋買賣合同。該合同系雙方當事人真實意思的表示,未違反法律法規(guī)規(guī)定,合法有效。依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應(yīng)當按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。鄭某、藺某已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭房屋應(yīng)歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因為訴爭房屋一直未取得房屋所有權(quán)證書,現(xiàn)該訴爭房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書,郭某應(yīng)協(xié)助藺某辦理房屋過戶手續(xù)。然而,郭某在明知已經(jīng)將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權(quán)證書后,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭房屋處于抵押狀態(tài),現(xiàn)無法辦理房屋過戶手續(xù),故對鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請求,不予支持。對郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應(yīng)予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應(yīng)作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經(jīng)將購房款全部支付給郭某,表明其愿意購買訴爭房屋。故對郭某的辯解意見,不予采信。
據(jù)此,一審法院依據(jù)《中華人民共和國民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規(guī)定,判決如下:一、確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請求。
判決后,郭某不服,上訴至二審法院稱:1幣簧笈芯鑫シ捶ǘǔ絳潁海1)拒不依法駁回起訴,鄭某據(jù)以起訴的《購房定金協(xié)議》系其變造,其真實身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關(guān)系;(2)不適當追加藺某為原告;(3)超訴訟請求判決,起訴書提出的訴訟請求為判令郭某協(xié)助辦理過戶手續(xù),三次庭審中訴訟請求無變化,原審判決卻判定確認買賣行為有效,違反不告不理原則。2幣簧笈芯霾櫓ご砦螅褐D場⑤某出具的《購房定金協(xié)議》中,藺某的名字劃掉了,盛業(yè)公司開具的證明如果屬實,鄭某、藺某就不應(yīng)該起訴我,賣方就是盛業(yè)公司了。3痹審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關(guān)系,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關(guān)系;藺某違約在先,拒絕買房在后,郭某有權(quán)沒收定金;鄭某胡亂篡改合同,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關(guān)系屬于另一法律關(guān)系,與本案無關(guān)。綜上,請求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請求或發(fā)回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某上訴請求。
二審法院經(jīng)審理認為:依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價款數(shù)額、價款支付方式等合同主要內(nèi)容,且雙方已開始實際履行協(xié)議內(nèi)容,故原審法院將其認定為房屋買賣合同,并無不當。上述協(xié)議系雙方當事人真實意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,當事人應(yīng)當按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。關(guān)于合同主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發(fā)商出具《證明》,明確訴爭房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實際履行,故應(yīng)將藺某、鄭某作為共同買受人。關(guān)于訴訟主體問題,郭某稱訴爭房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應(yīng)予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系,雙方共同出資購買訴爭房屋,故鄭某與藺某應(yīng)作為共同原告,亦無不當。綜合上述認定,原審法院判決確認鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,并無不當,本院予以維持。
關(guān)于鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭房屋過戶手續(xù)問題,雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因為訴爭房屋一直未取得訴爭房屋所有權(quán)證書,現(xiàn)訴爭房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書,且鄭某、藺某方已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應(yīng)當履行協(xié)助鄭某、藺某辦理訴爭房屋過戶手續(xù)的`合同義務(wù)。然而,郭某明知已經(jīng)將訴爭房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權(quán)證書后,向投資公司進行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭房屋處于抵押狀態(tài),且該公司作為抵押權(quán)人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭房屋進行權(quán)屬轉(zhuǎn)移,故現(xiàn)無法辦理訴爭房屋過戶手續(xù),因此原審法院對鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請求未予支持,并無不當,本院予以維持。
據(jù)此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項判決:駁回上訴,維持原判。
審判邏輯
一、爭議焦點
本案爭議焦點是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣合同,而只有購房定金協(xié)議情況下,能否認定雙方之間已經(jīng)形成房屋買賣關(guān)系。
二、觀點透析
。ㄒ唬┖贤闪⒌谋貍錀l款
具備締約主體并就合同必備條款達成合意,是合同成立的一般要件。具備締約主體并不要求當事人必須參加締約,在有權(quán)代理情況下,代理人的代理行為也產(chǎn)生締約的效果。因為合同是多方法律行為,所以締約主體須為雙方或者多方并且是明確的。對于合同成立的第二個要件,即合同主體就必備條款達成合意進行探討之前,首先需要明確什么是合同成立的必備條款。
《民法典》第12條規(guī)定合同內(nèi)容一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量等8項內(nèi)容,但對合同成立的必備條款并未作出明確規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規(guī)定“當事人對合同是否成立存在爭議,人民法院能夠確定當事人名稱或者姓名、標的和數(shù)量的,一般應(yīng)當認定合同成立。但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外”。該司法解釋同時規(guī)定了合同欠缺的其他條款的確定方法,“當事人達不成協(xié)議的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關(guān)規(guī)定予以確定”。
現(xiàn)代民法典應(yīng)以鼓勵交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規(guī)定正是鼓勵交易的體現(xiàn)。該司法解釋第1條明確了合同成立的必備條款,即只要有明確的合同主體和合同標的、數(shù)量,一般應(yīng)認定合同成立。當然,僅僅具備合同必備條款的應(yīng)有之義是合同主體已經(jīng)就該必備條款達成合意。
。ǘ┓课葙I賣合同成立的必備條款
《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了合同成立的必備條款。但對于各種有名合同或者無名合同訂立中必備條款的認定,就需要結(jié)合合同性質(zhì)以及交易習慣等來確認。例如在雇傭合同中,除了需要雇傭人和受雇人外,合同的標的應(yīng)為勞動的提供,而數(shù)量則是指勞動量及勞動報酬。而具體到房屋買賣合同,如成立的必備條款應(yīng)是指房屋基本情況、房屋價款。
房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應(yīng)是按照雙方的約定能夠在房屋登記機構(gòu)確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類合同,如商品房預(yù)售合同中,因為房屋尚未建成登記,有時候并不易明確。此時,在合同中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。
本案中,雙方當事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣合同,但是在雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》中已經(jīng)明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價款數(shù)額及價款支付方式等合同主要內(nèi)容。且雙方均認可自愿訂立該定金協(xié)議,即對前述條款達成了合意,當事人的姓名、標的和數(shù)量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣合同成立。在訴爭合同不需要其他生效要件情況下,雙方買賣合同生效,對雙方當事人具有拘束力,雙方均應(yīng)依約履行合同。
至于合同其他條款內(nèi)容的確定,在本案中,雙方當事人就其他合同主要條款如房款的支付方式及支付時間、房屋的交付等問題都達成了合意,按雙方合意履行即可。
在本案一審判決中,有一個問題需要注意,本案買房人的訴訟請求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,一審法院支持了該項訴訟請求是正確的,但是可能考慮到本案當事人沒有簽訂正式的房屋買賣合同,而只有購房定金協(xié)議,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴格來講,這并沒有完全支持買房人的訴訟請求,因為法律行為的有效和法律關(guān)系的有效并非同一概念,但在訴爭合同無須審批等程序情況下,行為有效就意味著法律關(guān)系也是有效的,二審法院予以確認也是恰當?shù)摹?/p>
買賣房屋合同10
人:
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落于上海市__小區(qū) 幢 室房屋出賣給乙方,。
二、雙方商定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫元;即人民幣小寫 。
三、乙方在簽署本合同時向甲方支付合同價款人民幣 元。
四、甲方保證擁有該房產(chǎn)完全、合法的產(chǎn)權(quán),同時權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。
五、從甲方名下直接辦理房產(chǎn)證到乙方名下的手續(xù)所產(chǎn)生有關(guān)稅費甲、乙雙方各自負擔。
六、乙方支付首付款后,甲方應(yīng)在國家限制的`交易期結(jié)束后30天內(nèi)積極配合乙方辦理有關(guān)房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款余額元。
七、本合同簽訂后甲方應(yīng)保證該房產(chǎn)至甲、乙交易結(jié)束期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質(zhì)量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費、有線電視費等所有費 1 / 5
用均由甲方承擔。
八、本合同簽訂后,甲方未在國家規(guī)定的交易限制期結(jié)束后30天內(nèi)積極配合乙方辦理過戶手續(xù)則視為違約。同時應(yīng)向甲方支付違約時房屋總價款的20%即元作為違約金。
九、交付該房產(chǎn)時甲方應(yīng)當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權(quán)一并轉(zhuǎn)為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。
十、本合同一期款人民幣 元,已在合同簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應(yīng)于合同簽訂之日起一周之內(nèi)將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照合同總價款的2%支付違約金。
十一、甲、乙雙方均認真閱讀本合同條款并承諾自愿遵守本合同。
十二、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日成立,待交易限制期結(jié)束后,甲方積極配合乙方完成產(chǎn)權(quán)過戶。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
委托代理人:
委托代理人:
年 月 日
年 月 日
買賣房屋合同11
甲方(出售方):_____
地址:_____
電話:_____
傳真:_____
乙方(購買方):_____
身份證號碼:_____
地址:__________
電話:__________
第一條:甲乙雙方在正式簽訂《商品房買賣合同》(預(yù)售)之前,特自愿簽訂本協(xié)議。
第二條:乙方自愿向甲方購買位于“__________”小區(qū)______樓_____單元____號商品房,建筑面積約_____平方米。
第三條:甲方暫定于___年___月___日將乙方所購房交付乙方使用。
第四條:乙方在本協(xié)議簽訂時,須交納定金人民幣
第五條:乙方采取第___種_____付款方式付款,商品房售價為人民幣____元/平方米,總金額人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾_____元整(小寫:¥_______)。
一次性付款
____年____月____日交付定金_____萬元,簽訂認購書。
簽訂認購書_____天內(nèi)即____年____月____日前付____%的樓款(含定金)簽訂正式《商品房買賣合同》。____年____月____日前付清剩余____%的'樓款。
銀行按揭
交付定金_____萬元,簽訂認購書。
簽訂認購書7天內(nèi)即____年____月____日前付____%的樓款(含定金),并簽訂正式《商品房買賣合同》。剩余____%的余款辦理銀行按揭手續(xù),簽訂按揭合同。
第六條:注意事項:
1、甲、乙雙方均不得違反本協(xié)議條款,乙方如未按合同第五條規(guī)定之辦法按期付款,則甲方有權(quán)單方面解除和終止本認購書;同時甲方有權(quán)將乙方所認購房屋轉(zhuǎn)售他人,乙方所交之定金_____萬元不予退還;因乙方延期付款所造成的甲方相關(guān)損失由乙方承擔。
2、乙方按指定日期與甲方簽署國土局統(tǒng)一印制的《房地產(chǎn)買賣合同》(預(yù)售),所有條款均以雙方所簽合同為準。
3、甲、乙雙方自簽訂正式《商品房買賣合同》(預(yù)售)后本認購書自行失效。
4、本認購書一式叁份,甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份。
5、補充:_________________________________________________
甲方(簽字蓋章):_____
乙方(簽字):_____
___年___月___日___年___月___日
買賣房屋合同12
出賣人(甲方):_________身份證號碼:_________
買受人(乙方):_________身份證號碼:_________
根據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、房屋的基本情況:
甲方房屋座落在___________,建筑面積為______平方米,乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
二、甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
三、上述房產(chǎn)的交易價格、款項支付方式
1、購房款為人民幣________元整(大寫:___________元整);
2、乙方應(yīng)當于本合同簽訂之日起向甲方支付人民幣______元整(大寫:___________元整),余款______元應(yīng)于上述房屋產(chǎn)權(quán)過戶至乙方名下之日支付甲方。
四、房屋交付
甲方應(yīng)在交房當日(__________年__________月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其鑰匙全部交付給乙方。
五、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定:
1、甲方在上述房屋可辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù)條件成就時,應(yīng)及時辦理過戶手續(xù),乙方應(yīng)配合將相關(guān)的收件(包括甲方原交付的拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)等)交付乙方辦理,關(guān)于過戶手續(xù)產(chǎn)生的稅費等相關(guān)費用由甲方負責承擔。
2、甲方辦理有關(guān)過戶手續(xù)后,應(yīng)當提供一切與房屋有關(guān)的手續(xù)及資料及時積極配合乙方辦理房屋權(quán)屬變更手續(xù),不得用任何方式拒絕阻撓。房屋權(quán)屬從甲方變更至乙方名下所產(chǎn)生的稅費等相關(guān)費用均由乙方自行承擔。如因甲方的原因造成乙方不能在向甲方提出書面要求起_____天內(nèi)辦理房屋權(quán)屬變更手續(xù),乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的______%賠償乙方損失。
3、乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的'書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
六、甲方逾期交付房屋違約責任:
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_________天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的________%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過_________天,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按利率付給利息。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔。
甲方(簽字):_________
乙方(簽字):_________
日期:_________年_________月_________日
日期:_________年_________月_________日
買賣房屋合同13
出賣人(甲方):
身份證號:
買受人(乙方):
身份證號:
保證及承諾人(丙方):
1、 身份證號:
2、 身份證號:
3、 身份證號:
鑒于甲方單位為其提供安置適用房,但甲方?jīng)]有意愿購買使用,F(xiàn)甲方將該安置適用房轉(zhuǎn)讓給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商一致并經(jīng)丙方(甲方的全部法定繼承人)同意,就房屋轉(zhuǎn)讓事宜達成如下條款:
一、房屋概況:
該房屋位于,建筑面積______平方米,系毛墻毛地無裝修。(以下簡稱該房屋)
二、轉(zhuǎn)讓價款及支付方式:
該房屋轉(zhuǎn)讓價款為人民幣______元(大寫______元整)。付款方式為______。
三、房屋交付:
甲方應(yīng)當將該房屋所有相關(guān)的手續(xù)及有關(guān)該房屋的文件和收款票據(jù)交付乙方,同時向乙方出具收款收據(jù)。售房單位將該房屋交付使用時由乙方直接接收。
四、保證與承諾:
1、甲方保證在可以辦理該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書時,由甲方負責協(xié)調(diào)將該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書直接辦理在乙方名下并交付給乙方,辦證所需費用由乙方承擔。
2、丙方作為甲方的全部法定繼承人承諾同意本合同全部條款,并為甲方履行本協(xié)議提供連帶保證擔保。如本合同在履行過程中該房屋發(fā)生繼承,丙方自愿承繼本合同項下的全部權(quán)利義務(wù)并按照本合同約定的內(nèi)容繼續(xù)履行。
3、甲方承諾售房單位將該房屋交付時由乙方直接接收,乙方接收后可以任意處分該房屋,甲方不得以任何方式予以阻撓。
4、乙方承諾按照本合同約定的付款期限和數(shù)額全面履行。
五、違約責任:
1、如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按期取得該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書,乙方有權(quán)解除本合同,同時甲方按照該房屋總借款的數(shù)額以同期同類人民銀行貸款利率四倍的方式向乙方支付利息損失并按照該房屋總價款的`30%承擔懲罰性違約責任,本條的利息與懲罰性違約責任合并計算。
2、丙方違約參照上述條款的內(nèi)容承擔違約責任。
六、由于本協(xié)議發(fā)生糾紛,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由房屋所在地人民法院管轄。
七、本協(xié)議一式五份,各方簽字后生效,各方自持一份均具同等法律效力。
甲方:
乙方:
丙方:
簽訂時間:
買賣房屋合同14
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:
身份證:
家庭地址:
聯(lián)系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
身份證:
家庭地址:
聯(lián)系電話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就套房買賣有關(guān)事項,達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方的.套房坐落于 :套房占地面積 平方米;東頭一車庫占地面積 平方米 ; 房屋用
途為:住房
第二條 價格及付款方式
該坐落和套房經(jīng)過甲乙雙方平等協(xié)商,中間調(diào)解人公開、平等調(diào)節(jié),雙方自愿買賣協(xié)議,以 萬元成交(大寫: 萬 仟)。乙方應(yīng)于本合同簽訂之日向甲方支付80%房款,其余20%的余款在乙方認為套房質(zhì)量、生活用水、生活用電、廚房、廁所,下水道排水等無任何問題時,乙方將20%的余款一次性交清給甲方。
第三條 交付方式
自本合同簽訂之時起,房屋的所有權(quán)、使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)統(tǒng)歸乙方所有。
第四條 乙方具體要求
1、因甲方所建房屋為農(nóng)村集體土地,乙方能否辦理房產(chǎn)證,乙方通過有關(guān)部門咨詢后,如能辦理,甲方應(yīng)提供相應(yīng)證件予以積極協(xié)助解決,如不能辦理,乙方有權(quán)要求甲方退還全部金額及利息。
2、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可向當?shù)胤ㄔ浩鹪V。
3、套房在使用期間,包括套房質(zhì)量、生活用水、外電等出現(xiàn)任何問題時,甲方應(yīng)負全部責任,房屋公共部分損壞如:大門等,乙方概不負責。
4、套房在使用期間內(nèi),如有屋頂漏水,樓上戶主必須對廁所、衛(wèi)生間、廚房等做好防水、隔水措施。
5、今后房屋無論漲價、降價甲乙雙方都不得反悔。
6、今后乙方如進行房屋轉(zhuǎn)讓、出租、抵押等工作時,需要甲方證明、簽字,甲方應(yīng)當義務(wù)配合乙方證明、簽字。
7、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后即日起生效。
8、本合同共兩頁,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
9、其他未盡事宜
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
買賣房屋合同15
______________________(以下簡稱賣方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:_______________________________
______________________(以下簡稱買方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:________________________________
____________________(以下簡稱經(jīng)紀方)
地址:________________________________
總機:________________________________
經(jīng)賣方、買方及經(jīng)紀方協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
一、買賣標的
買賣雙方經(jīng)協(xié)商須以下列條款通過經(jīng)紀方出售及購入位于_______________________(以下簡稱該房屋)之房屋。該房屋建筑面積為_______,其它附屬面積_______(以房產(chǎn)證面積或確權(quán)面積為準)。
二、成交價格
該房屋之成交樓價為單價_______元/平方米,其中附屬單價______元/平方米,總價______元,(大寫)______拾______萬______仟______佰______拾______元整。
三、付款方式(在中打“√”選擇)
A.一次性付款
。╝)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金;
。╞)_______元須在簽房屋買賣合約前付清作為部分樓款,買賣合約須_______年_______月_______日之前簽妥;
。╟)_______元須于買賣完成時(指房屋產(chǎn)權(quán)證書或購房合同已完備,下同)由買方付清作為樓價余款。
B.按揭付款
。╝)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金;
。╞)_______元須在簽買賣合約時付清作為首期余款,買賣合約須于銀行同意按揭時簽妥;
。╟)_______元須于買賣完成并辦妥他項權(quán)利登記后由貸款銀行直接撥入賣方銀行帳號作為樓價余款,銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現(xiàn)金支付。
C.轉(zhuǎn)按付款
。╝)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金,賣方收款_______天內(nèi)向抵押銀行申請轉(zhuǎn)按揭手續(xù),并協(xié)助買方申請銀行貸款手續(xù)。
(b)_______元須在簽買賣合約時付清作為首期余款,買賣合約須于銀行同意轉(zhuǎn)按時簽妥;
。–)_______元須于買賣完成并辦妥他項權(quán)利登記后由貸款銀行扣除賣方所欠款項后將余款直接撥入賣方銀行帳號作為樓價余款銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現(xiàn)金支付。
四、稅費承擔及交割
A.買賣完成時,賣方須負責將該物業(yè)交結(jié)/買方同意連同該物業(yè)現(xiàn)有之租約一起購入該物業(yè)。
B.該物業(yè)是以現(xiàn)狀售予買方,而買方已檢查該物業(yè),故買方不得借此拒絕交易。
C.在該物業(yè)交易完成之日(即交結(jié)),賣方須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(如水電、管理、電話費及有線電視費等),并即時遷出該房戶口。
五、傭金及賠償
基于經(jīng)紀已提供之服務(wù),經(jīng)紀有權(quán)在此合約后向賣方收全_______元及向買方收全_______元作為傭金。
六、違約責任
B.經(jīng)紀代賣方所收之臨時認購金,由賣方收妥及簽署本合約作實。如賣方拒絕收取該臨時認購金及簽署本合約,則該筆認購金在沒有任何補償情況下交回買方,買方將不得要求任何賠償。
C.如買方未能履行本合約之條款以至本合約不能順利完成,則已付之認購金將由賣方?jīng)]收,而賣方有權(quán)再將該物業(yè)售予任何人,而賣方不可再為此而向買方進一步追究責任或要求賠償損失。
D.賣方在收取認購金后不依合約條款將該物業(yè)售予買方,則賣方除須退還所有買方已付之認購金外,并須以同等數(shù)目之金額賠償買方以彌補買方之損失,而買方不可要求進一步賠償或逼使賣方履行此合約。
七、其它
A.經(jīng)紀方負責跟進有關(guān)買賣過戶等一切手續(xù),直到該房屋買賣完成為止。買賣雙方須提供齊全該房屋買賣所需之資料。
B.合約取代任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾與及協(xié)議。
C.本合約簽字或蓋章生效,一式三份均具同等法律效力,買方、賣方及經(jīng)紀各持一份。
八、補充
1.______________________。
2.______________________。
3.______________________。
買方:______________________
________年_______月_______日
賣方:______________________
________年_______月_______日
經(jīng)紀方:____________________
________年_______月_______日
賣方:_______年_______月_______日于_____________簽署
【買賣房屋合同】相關(guān)文章:
房屋買賣買賣合同12-07
房屋買賣合同(個人房屋買賣合同)07-19
朋友房屋買賣合同 房屋買賣合同的02-07
有關(guān)房屋買賣合同關(guān)于買賣房屋的合同11-17
房屋租賃合同買賣07-05
買賣房屋合同07-11
買賣私人房屋合同09-18
房屋買賣的合同09-12
買賣房屋的合同09-24
買賣房屋合同06-01