- 相關(guān)推薦
豎井工程施工合同范本
隨著法律知識的普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的豎井工程施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
豎井工程施工合同1
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
甲方將________________礦山500米豎井建設(shè)工程以大包方式承包給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，為明確雙方責(zé)任和義務(wù)，確保安全施工，保證工程順利進(jìn)行，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：
一、工程名稱
____礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司洛河洞礦山豎井建設(shè)工程
二、工程地點(diǎn)
____________________________
三、工程承包內(nèi)容
1、承建直徑3.5米、深約500米豎井的井建工程（包括調(diào)車場、貯礦場和排渣場等井上所有設(shè)施和地面三通一平）
2、委托有資質(zhì)單位編制豎井工程設(shè)計(jì)圖紙；
四、承包方式
采取包工、包料、包工器具、包設(shè)備、包安裝、包生產(chǎn)的.大承包形式，豎井由乙方全額墊資修建、甲方以合格礦石計(jì)價(jià)還款的方式承包。
五、工程質(zhì)雖要求
1、豎井設(shè)計(jì)必須達(dá)到日出礦雖600噸，出渣雖100噸的生產(chǎn)能力。同時(shí)具備輸送人員與礦石功能。
2、豎井直徑3.5米，深約500米。
3、豎井建設(shè)及設(shè)備設(shè)施安裝工程必須符合國家規(guī)范要求。
六、工程總費(fèi)用
本合同總費(fèi)用________萬元（包括豎井工程及與豎井工程建設(shè)相關(guān)的所有費(fèi)用），由乙方全額墊資承建。
七、還款方式
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，一致同意甲方對乙方井建所墊資金采取以下第豎井工程施工合同種方式給予還款：
（一）以礦石計(jì)價(jià)方式還款：甲方按合格品位礦石的噸位作價(jià)還款給乙方（乙方每次供給甲方的原礦平均品位必須在8克/噸以上，低于8克/噸的甲方有權(quán)拒收），直至乙方采夠25萬噸礦石為止。豎井完工前的10個(gè)月內(nèi)，每噸礦石按600元計(jì)價(jià)；豎井完工投入正式生產(chǎn)后，每噸礦石按400元計(jì)價(jià)支付給乙方。
（二）以產(chǎn)品金屬雖計(jì)價(jià)方式還款：甲方按售出精粉的金屬雖作價(jià)還款給乙方，直至乙方采夠16萬噸礦石為止。每售出一次精粉按每克金屬雖70元計(jì)價(jià)支付給乙方。
還款結(jié)束后，乙方如繼續(xù)承包采礦工程，須提前一個(gè)月向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方同意后，雙方另行協(xié)商簽訂采礦合同。否則，乙方自甲方還款結(jié)束后十天內(nèi)無條件撤出礦山現(xiàn)場。
八、工程驗(yàn)收
1、乙方應(yīng)在完工前10日提出竣工報(bào)告，并在完工后向甲方發(fā)出書面的驗(yàn)收通知書，通知甲方組織相關(guān)人員及政府相關(guān)部門進(jìn)行工程驗(yàn)收。甲方在接到乙方驗(yàn)收通知后15日內(nèi)應(yīng)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。
2、工程驗(yàn)收以設(shè)計(jì)圖紙和國家施工規(guī)范為依據(jù)。若工程質(zhì)雖不符合設(shè)計(jì)質(zhì)雖要求的，乙方應(yīng)立即按甲方要求返工整改，直至符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用。
3、若對工程質(zhì)雖存有異議，乙方同意由甲方聘請有資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)雖做出鑒定。
甲方：
乙方：
日期：
豎井工程施工合同2
發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________
承包方（以下簡稱乙方）__________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
二、工程承包范圍
豎井建設(shè)安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
�。�1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。
�。�2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的'，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
【豎井工程施工合同】相關(guān)文章：
工程施工合同06-29
工程施工合同03-22
工程施工合同、02-16
工程施工合同10-19
工程施工合同【薦】06-29
【熱門】工程施工合同06-29
【薦】工程施工合同06-29
地區(qū)工程施工合同04-04
建設(shè)工程施工合同04-07
護(hù)坡工程施工合同03-21