工程居間合同 15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同在生活中的使用越來越廣泛,它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的工程居間合同 ,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程居間合同 1
甲方(居間人):________________
乙方(委托人):________________
甲、乙雙方根據(jù)《_____》,依平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)過充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負責就項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協(xié)助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應(yīng)在收到第一筆工程預付款三日內(nèi),向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內(nèi),向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應(yīng)以的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權(quán)不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
2、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)、利益和責任,均與甲方無關(guān)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括但不限于雙方經(jīng)營信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或?qū)嵤┚娱g行為過程中所獲取的對方的商業(yè)秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權(quán)要求不利行為的實施方承擔相應(yīng)的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現(xiàn)的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務(wù),隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或提供虛假情況的,應(yīng)向乙方支付違約金人民幣__________元。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應(yīng)當按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。在前述違約金支付完成后,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方均應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能達成一致的,雙方應(yīng)提請北京XX委員會按照該會規(guī)則進行裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):________________
乙方:(蓋章):________________
________年____月____日
________年____月____日
工程居間合同 2
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
姓名:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方)
姓名:
聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程,(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點:
2、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;
3、工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:(詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單)
二、甲方工作:
1、開工前搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4、如果需要拆除原建筑的非重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。
三、乙方工作:
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防為規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工作:
2、嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
四、工程變更:
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
五、工程款支付方式:
雙方約定按以下方式支付工程款:合同簽訂后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的65%);工期過半后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的30%)工程結(jié)束、雙方驗收合格后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的5%);
六、其他:
1、因工程施工產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到物業(yè)公司指定的地點,不負責外運。如需外運,費用單計。
2、施工期間,甲方將屋門鑰匙把,交給乙方施工隊負責人負責保管,工程竣工驗收后,歸還甲方。
3、施工期間,乙方嚴格按照物業(yè)公司規(guī)定的工作時間施工;
七、保修期:
1、本工程保修期一年,自竣工驗收之日起計算;
2、保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量的問題,乙方無條件地進行維修;
3、保修期內(nèi)如屬甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,乙方可酌情收費進行修理;
八、附則:
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效;
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;
4、本合同履行完后自動終止;
甲方(簽字):
年月日
乙方(簽字)
年月日
工程居間合同 3
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲方聯(lián)系地址:___________________________
乙方聯(lián)系地址:___________________________
甲方聯(lián)系電話:___________________________
乙方聯(lián)系電話:___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談,向甲方提供_______________的重要信息,并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)_______________公司的有關(guān)信息,內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對_______________公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于_______________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和_______________公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為_________萬元。
2、本協(xié)議簽訂后_______個工作日內(nèi),甲方向乙方支付居間報酬_________萬元,存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協(xié)議并辦理工商變更登記手續(xù)后_______個工作日內(nèi),甲方應(yīng)為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,_______個工作日內(nèi),乙方?jīng)]有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應(yīng)將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務(wù)專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務(wù)之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶后,應(yīng)當為甲方出具收條;乙方完成居間任務(wù),實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內(nèi),未能達成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應(yīng)再與_______________公司進行協(xié)商并簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,否則居間方有權(quán)請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同,居間方有權(quán)請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為_______個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_______________公司與甲方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和_______________公司達成實質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方仍未完成居間任務(wù)促成甲方與_______________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________
甲方法定代表人或委托代理人:_____________________乙方法定代表人或委托代理人:_____________________
工程居間合同 4
甲方(委托人): 身份證號碼: 乙方(居間人): 身份證號碼: 甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方有義務(wù)協(xié)助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與施工方的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
2、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計 元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方 元整,在施工方正常施工的一個月內(nèi),應(yīng)向乙方支付 元整;剩余居間費從正常施工的第二個月開始,半年內(nèi)付清,共計 元整。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔相關(guān)費用)。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章): 乙方(簽章):
工程居間合同 5
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:_____________
聯(lián)系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯(lián)系地址:______________
聯(lián)系電話:_____________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_______省_______市(縣)工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲
方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即x萬元
2、居間成功后,在甲方與建設(shè)單位簽定合同后支付萬元;在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付x%即x萬元;
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉(zhuǎn)入三個居間人賬戶,(共計合同額的3%)
居間人居間費用的x %;
居間人居間費用的x%;
居間人居間費用的x %。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至x年x月x日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______
乙方(簽字):_______
合同簽訂地:_____________________
合同簽訂日:____年____月_____日
工程居間合同 6
甲方:(居間人)
聯(lián) 系 地 址: 乙方:(委托人) 聯(lián) 系 地 址:
甲乙為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,向乙方提供關(guān)于工程項目的信息并最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂工程項目的專業(yè)承包合同。
二、甲方的義務(wù)
1、甲方須向乙方提供有關(guān)工程項目的信息,并有義務(wù)協(xié)助乙方對該工程項目進行實地考察及相關(guān)商務(wù)事宜。
2、甲方承諾向乙方提供的關(guān)于工程項目的有關(guān)信息真實可靠。
三、乙方義務(wù)
1、乙方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)承包合同。乙方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與甲方無關(guān)。
3、如果居間成功或提供工程信息有效,則乙方應(yīng)按本協(xié)議約定,向甲方支付居間報酬。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、 項目居間費用總額 = 項目信息費 + 項目提成。
A、項目信息費
裝修面積300㎡-700㎡(含)/項目,1000元/項目;裝修面積700㎡/項目,1500元/項目。
B、 項目提成:凈合同額的3%,5%
1) 居間人僅提供工程信息,不引薦和建設(shè)單位直接洽談,居間成功提成3%。
2) 居間人,引薦和建設(shè)單位直接洽談并參與到合同談判中,居間成功提成5%。
3) 凈合同額指除去建設(shè)單位等返點,3.41%稅金后的合同額。
4)居間人能協(xié)助洽談,獲得較高利潤時,可協(xié)商項目提成額度。
2、 項目信息費發(fā)放:乙方參與建設(shè)單位報價,且報價后客戶可跟蹤,報價后兩周內(nèi)發(fā)放。
3、 項目提成發(fā)放:項目簽訂合同后按照進度款比例逐次發(fā)放,每次發(fā)放為進度款入賬一周內(nèi),或項目驗收完畢后一次性發(fā)放,具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。
4、 乙方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
六、協(xié)議終止
1、本協(xié)議簽字生效后,有效期一年。
七、其他事項
1、甲方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 法定代表人或委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
協(xié)議簽訂地: 協(xié)議簽訂日:
工程居間合同 7
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其 進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協(xié)助甲方取得位于項目的工程施工權(quán)。
二、居間任務(wù):
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務(wù),負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發(fā)單位直接洽談,并利用自身的社會資源關(guān)系開展協(xié)調(diào)工作,以最終促成甲方與 開發(fā)商《 》簽訂該工程 項目的專業(yè)承包施工合同、促成甲方取得工程施工權(quán)視為居間成功。 根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應(yīng)當按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
1、當乙方協(xié)助甲方,促成甲方與程項目的專業(yè)承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民幣 萬元(稅后)居間費;
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費 萬元人民幣,剩余的居間費用 。
3、付款方式:甲方須以轉(zhuǎn)賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為: 行 戶名:),其他方式支付或沒有轉(zhuǎn)入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)。與 甲方的其他相關(guān)承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會 成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權(quán)或法人等變更影響,始 終有效。乙方促成甲方和 何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關(guān)系,不得私自或另行委托 其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發(fā)包人進行工程承包相關(guān)事項;如有上述情況發(fā)生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣 萬元整(稅后),作為對乙方的補償;并同 意對此補償費放棄所有法律權(quán)利及話語權(quán)。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內(nèi),甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發(fā)包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付 乙方中介費人民幣 萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意 對此補償費放棄所有法律權(quán)利及話語權(quán)。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務(wù),任何一方以任何形式泄露本合同內(nèi)容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司 等。
甲方: 乙方:
法人代表簽章: 簽名:
日期: 日期:
工程居間合同 8
居間服務(wù)合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方為甲方提供居間服務(wù)事宜,達成如下協(xié)議:
一、居間服務(wù)事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設(shè)單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設(shè)單位)就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。如果甲方跳過乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標段的項目,也視同為乙方完成的居間服務(wù),甲方應(yīng)按本合同規(guī)定向乙方支付居間服務(wù)費。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設(shè)單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設(shè)單位)簽訂工程項目承包施工合同當日,甲方支付按合同總價的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進場后,在 (總建設(shè)單位)第一筆預付款5%到賬之日起3日內(nèi)支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預付款30%到賬之日起3日內(nèi)支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設(shè)單位)第三筆付款之日起3日內(nèi)付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應(yīng)繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務(wù)費以 (轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
六、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
。ㄌ貏e說明:請慎重考慮紅色字體部分,根據(jù)具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結(jié)合實際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點:
工程居間合同 9
甲方: 乙方:上海XX公司 依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該路弄號室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點:
2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計和裝修施工
3、工程造價:元(大寫)
二、協(xié)議內(nèi)容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款20元。
3、乙方應(yīng)收取該項目中水電款等費用合計:
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應(yīng)收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后____日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在____月____日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。 本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方:乙方:
全權(quán)授權(quán)代表: 全權(quán)授權(quán)代表:
________年____月____日______年____月____日
工程居間合同 10
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和業(yè)主直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與業(yè)主簽訂該工程項目的承包施工協(xié)議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,內(nèi)容包括合同條件。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業(yè)主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供相關(guān)資料;負責和業(yè)主公司進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和業(yè)主所簽訂的總承包施工協(xié)議。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工造價總金額:2%稅后價 2、居間成功后,甲方進場搭臨后3日內(nèi)支付乙方30萬元,余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%時支付完乙方居間費)
3、甲方可以現(xiàn)金的方式或銀行轉(zhuǎn)賬支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的.必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、本合同一式四份,雙方各持二份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
身份證號:
電話:
工程居間合同 11
甲方(委托人):________________________
乙方(居間人):________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《_____》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就__________________工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,
并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協(xié)助甲方完成整個合同履行期間的協(xié)調(diào)工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
3、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù),達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內(nèi)),乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與項目管理方的關(guān)系,
特別是在工程結(jié)算問題上,乙方全面負責協(xié)調(diào),乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸______元(______元)結(jié)算(完稅后)?。
2、甲方每周為乙方結(jié)算一次,每周一為乙方結(jié)算上周居間費用,乙方有權(quán)向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務(wù)向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,
甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現(xiàn)不實結(jié)算乙方有權(quán)索回,并保留雙倍賠償?shù)臋?quán)利。
3、合同簽訂后甲方應(yīng)向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據(jù),甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據(jù)合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協(xié)商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節(jié)及項目合作中相關(guān)利益人的秘密,任何乙方發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)泄密行為均有權(quán)提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
六、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結(jié)束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結(jié)束。
七、爭議解決方式?如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:___________________________________
合同簽訂日:_____________________________________
甲方:(蓋章):____________
乙方(蓋章):___________
工程居間合同 12
甲方(委托人)_______________
乙方(居間人)_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國勞務(wù)法》的規(guī)定,公民在按勞分配的原則下經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,本著合同有效、互惠、互利、自愿的原則,甲乙雙方承諾如下:
一、甲方委托乙方聯(lián)系______工程合同完成后,乙方以完成委托事宜。
二、付居間費及時限,從居間合同簽進場后,甲方并付進場通知單2日為準,(甲方)施工方:第一次交付好處費______萬元正,油料由市政甲方提供,工程完工施工方將居間費用一次性付清。
1、施工方每甩一方土居間人抽去______角錢。
2、施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢,此款工程結(jié)束,一次性付清。此款不含個人所得稅。無論合同名稱、地點、負責人發(fā)生任何變化,委托人付給居間人的居間費都要加約履行。
委托方(施工方)向居間方提供一份施工方和發(fā)包方合同作為依據(jù)。
三、違約責任:
1、如發(fā)生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時可提交居間方在本地法院提前訴訟,(訴訟費由甲方施工方承擔。)
2、由于居間方在承攬工程業(yè)務(wù)活動中投入了大量資金,時間和人力,委托方自愿向居間方自付業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費及中間費,如委托人順利簽訂施工合同進場后,該居間合同已經(jīng)形成委托方必須支付給居間業(yè)務(wù)費,作為給居間人的經(jīng)濟補償,無論委托方與發(fā)包方發(fā)生任何糾紛,委托方給予居間的業(yè)務(wù)費不能以任何理由借口向居間方所退該業(yè)務(wù)費。
3、因為居間人負責居間義務(wù),在委托方與發(fā)包方簽訂合同后,居間人已經(jīng)履行完成了居間任務(wù),該工程合同履行與居間方再無關(guān)系。
4、未盡事宜,雙方協(xié)商補充。(如委托方不按時支付,居間人可請求甲方收回合同)。
四、居間勞務(wù)費在工程促成合同簽訂后,甲方要向居間方按三次交付費用_____元,此費用在居間費中扣除,剩余部分按工程進度付清,甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。
五、甲乙雙方共同遵守合同約定,如違約甲方應(yīng)賠付給對方一定的違約金,按工程合同居間費的總額的______%賠付違約金,(甲方在施工安全相關(guān)的法律責任上,居間人概不負任何責任),大合同簽訂后,本合同執(zhí)行同等法律效力。
六、本合同從簽訂日期生效。
七、本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)行_____份。
甲方(章)____________ 乙方(章)__________________
身份證號碼:___________身份證號碼:_______________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:______年_____月_____日
工程居間合同 13
委托方:_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯(lián)系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方:________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯(lián)系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則,特訂立如下協(xié)議,以資共同遵守。
第一條 委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應(yīng)盡力為甲方撮合促成該工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條 居間人的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹公司的相關(guān)情況,但甲方書面確認是商業(yè)秘密的除外。
2、乙方應(yīng)該認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規(guī)定的內(nèi)容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關(guān)對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。
3、乙方應(yīng)盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關(guān)合同、協(xié)議以及債權(quán)債務(wù)承擔任何責任。
第三條 甲方義務(wù)
1、 甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功則由甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條 居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應(yīng)向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為:賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務(wù)費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用,稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間:甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元,作為居間首期款,其余居間費根據(jù)發(fā)包方工程進度比例分_____次支付,所收款以收據(jù)或轉(zhuǎn)賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權(quán)要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關(guān)必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應(yīng)酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條 合同的解除
1、委托期限屆滿,約定目的未能實現(xiàn)而甲乙雙方不再續(xù)簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現(xiàn),乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務(wù)已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協(xié)議同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同約定目的不能實現(xiàn)的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的。
5、在本合同履行過程中,乙方實際產(chǎn)生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應(yīng)酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經(jīng)濟損失由甲方全部承擔。
第六條 違約責任
甲方應(yīng)按時支付相應(yīng)費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應(yīng)向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金,乙方協(xié)助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務(wù)。
第七條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關(guān)手續(xù)均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權(quán)代表人(需有法人委托授權(quán)書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質(zhì)的真是性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權(quán)代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。為經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業(yè)務(wù)或有損客戶利益的活動。
第九條 爭議的處理
如甲乙雙方發(fā)生合同爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權(quán)的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份,雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
第十三條 備注
如工程量增加,則居間費用可依照增加工程量的工程款,按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章):__________________
居間方(公章):__________________
法定代表人(簽章):____________
法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日
________年______月______日
工程居間合同 14
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構(gòu)件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負責做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底;
(3)委派為現(xiàn)場代表,對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應(yīng)該承擔的有關(guān)事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區(qū)域的臨時設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設(shè)計和施工方案;
(4)委派為現(xiàn)場代表,負責工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應(yīng)該承擔的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開工日期:竣工日期:20xx年2月2日
合同工期總?cè)諝v天數(shù):180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應(yīng)
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應(yīng)無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對工地有關(guān)作業(yè)人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
七、合同價款與結(jié)算:
總合同價款約150萬元。
本工程結(jié)算:
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額xx省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎(chǔ)綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執(zhí)行x建價[20xx]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設(shè)施養(yǎng)護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內(nèi),付至已完工程價款的75%;承包人完成內(nèi)、外墻等初裝修后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內(nèi),付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質(zhì)保金,工程質(zhì)保金在工程竣工驗收合格后1年內(nèi)無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應(yīng)在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內(nèi),組織有關(guān)人員進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內(nèi)不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延。竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結(jié)構(gòu)及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設(shè)臨時設(shè)施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的,承包人承擔相關(guān)責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設(shè)備的保護,做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門批準,不得改動原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應(yīng)付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權(quán)將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權(quán)按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權(quán)要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應(yīng)賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應(yīng)返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權(quán)向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權(quán)責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時:本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由寧都縣建設(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,由發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:20xx年XX月XX日
合同訂立地點:xx售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同 15
委托人(甲方):__________________
居間人(乙方):__________________
依據(jù)《_____》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,承租人與房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就房屋承租居間的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條委托事項
甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋:
______________________________________________________.
第二條委托期限
自______年______月______日至______年______月______日。
第三條現(xiàn)場看房
本合同簽訂后乙方應(yīng)陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房。陪同看房后,乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本費,每次不得超過______元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的,甲方有權(quán)拒絕支付看房成本費。
第四條甲方義務(wù)
。ㄒ唬⿷(yīng)出示身份證、營業(yè)執(zhí)照、等真實的身份資格證明;
。ǘ⿷(yīng)對乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合;
。ㄈ⿷(yīng)對乙方提供的房屋資料保密;
。ㄋ模┎坏迷谖衅谙迌(nèi)及期限屆滿后日內(nèi)與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務(wù)
。ㄒ唬⿷(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)備案證明等合法的經(jīng)營資格證明;
。ǘ⿷(yīng)認真完成甲方的委托事項,按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,并為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù);
。ㄈ⿷(yīng)保證為甲方提供的房屋資料已經(jīng)事先核實,并且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;
。ㄎ澹⿷(yīng)保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權(quán)證書或?qū)Τ鲎夥课菀婪ㄏ碛谐鲎鈾?quán)利的其他證明及身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份資格證明;
。┦杖】捶砍杀举M、必要費用、傭金的,應(yīng)向甲方開具合法、規(guī)范的_____票據(jù);
。ㄆ撸┍竞贤炗喓螅曳讲坏靡匀魏涡问较蚣追绞杖∪魏蚊康念A_____用;。
第六條傭金
委托事項完成后,甲方應(yīng)按照實際月租金的______%(此比例不得超過100%)向乙方支付傭金。傭金應(yīng)在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后支付。傭金的支付方式:______,委托事項未完成的,乙方不得要求支付傭金。
第七條費用
委托事項完成的,居間活動的費用由乙方承擔,甲方支付的看房成本費抵作傭金。非因乙方過失導致委托事項未完成的,甲方應(yīng)向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成費。
第八條轉(zhuǎn)委托
甲方(是/否)允許乙方將委托事項轉(zhuǎn)委托給第三人處理。
第九條本合同解除的條件
______________________________________________________.
第十條違約責任
。ㄒ唬┘追轿慈缂s支付傭金、看房成本費、必要費用的,應(yīng)按照______的標準支付違約金;
。ǘ┘追脚c乙方介紹的出租人進行私下交易的,應(yīng)按照______的標準支付違約金,甲方與出租人私下成交的,乙方還有權(quán)取得約定的傭金;
。ㄈ┘追竭`反保密義務(wù)的,應(yīng)按照______的標準支付違約金;
。ㄋ模┮曳教峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的傭金外,還應(yīng)賠償甲方因此受到的損失;
。ㄎ澹┮曳綖榧追浇榻B的出租人不具有房屋所有權(quán)證書或?qū)Τ鲎夥课菀婪ㄏ碛谐鲎鈾?quán)利的其他證明或身份資格證明的,由此造成的甲方一切損失,均由乙方承擔。
第十一條合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
。ㄒ唬┨峤籣__________委員會_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛴泄茌牂(quán)的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項
本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
委托人:__________________
居間人:__________________
______年______月______日
【工程居間合同】相關(guān)文章:
工程居間合同11-01
工程居間合同04-25
工程介紹居間合同10-27
工程居間合同模板11-08
工程居間的合同范本12-05
工程項目居間合同10-31
工程項目居間合同10-31
建筑工程居間合同11-02
工程居間合同范本10-17
工程居間合同范本07-20