建筑工程施工合同(集錦15篇)
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編精心整理的建筑工程施工合同,歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:
1.2、工程地點(diǎn):
1.3、承包范圍:以預(yù)算所列單項(xiàng)為準(zhǔn),增加項(xiàng)甲乙雙方在施工工程中商定。
1.4、承包方式:包工包料
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前2天,甲方騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,聯(lián)系方式負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,聯(lián)系方式負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日歷天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
5.6、如工程竣工后,甲方未驗(yàn)收而投入使用,則視為驗(yàn)收甲方驗(yàn)收合格。正式進(jìn)入維保期。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同采用可調(diào)價(jià)格:
可調(diào)價(jià)格:按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。因本工程是拆除重新裝飾工程,為節(jié)省造價(jià)存在很多不確定因素,工程量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的具體工程量為準(zhǔn),主要材料價(jià)格以工程預(yù)算書報(bào)價(jià)中材料價(jià)格為參考價(jià)格,人工費(fèi)、輔助材料價(jià)格參照河北省造價(jià)信息。
6.2、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料14天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在7天內(nèi),結(jié)清尾款。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1、本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、1設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值5%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2、凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供或由乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安全工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)
程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程1消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.2、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.4、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.5、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第10條爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工作進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第11條附則
12.1、本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
12.3、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4、附件
(1)建設(shè)工程預(yù)算書
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
年月日年月
建筑工程施工合同2
甲方:_____
乙方:_____
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將_____工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:_____地點(diǎn):
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價(jià)款
五、_____付款方式
六、總工期要求_____個(gè)工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款_____元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;_____第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同3
甲方:(以下簡稱:甲方)身份證號(hào)碼:
乙方:(以下簡稱:乙方)身份證號(hào)碼:
甲、乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)
乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就達(dá)萬高速WD11合同段橋梁等工程(以下簡稱:達(dá)萬高速項(xiàng)目),引薦甲方和達(dá)萬高速項(xiàng)目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程的施工合同。如合同未能簽訂乙方不得向甲方索取任何費(fèi)用。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息,內(nèi)容包括:合同條件、工程量清單總價(jià)、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價(jià)等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方應(yīng)保證該工程項(xiàng)目真實(shí)可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實(shí)義務(wù)。如果能夠達(dá)成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的1%/天向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項(xiàng)目居間費(fèi)用為:250萬元(大寫:貳佰伍拾萬元整)
2、付款方式:
3、甲方必須以現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費(fèi)用的承擔(dān)
居間費(fèi)用是指乙方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項(xiàng),乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動(dòng)費(fèi)用。
六、保密事項(xiàng)
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報(bào)酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至____年__月__日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
九、其他事項(xiàng)
1、乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程施工合同4
合同編號(hào):_____字_____號(hào)
中華人民共和國建設(shè)部_____制定_____國家工商行政管理局
第一部分_____協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):_____
承包人(全稱):_____
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_____
工程地點(diǎn):_____
工程內(nèi)容:_____
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
資金
二、工程承包范圍
承包范圍:_____
三、合同工期:_____
開工日期:_____
竣工日期:_____
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_____
五、合同價(jià)款
金額(大寫):_____元(人民幣)
。ぃ篲____元_____六、組成合同的文件
六、組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單_____
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定_____后生效
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同5
甲方:_________________
乙方:_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,由乙方負(fù)責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,簽訂以下小型建筑工程施工合同條款:_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚,即水電和膩?zhàn)臃酃伟壮獾囊磺袃?nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包,包工不包料。
1.整個(gè)工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個(gè)工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供,并負(fù)責(zé)安裝、拆除和拖運(yùn)。
3.整個(gè)工程所需人工由乙方提供,甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價(jià)格
1.按實(shí)際施工建筑面積240平方米計(jì)算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干價(jià)柒仟捌佰元,出檐蓋瓦每米捌拾元,六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預(yù)付壹萬元,余款在工程完工驗(yàn)收后一次結(jié)算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施程序施工,按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作,每道工序必須經(jīng)甲方同意后,才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方認(rèn)可,竣工驗(yàn)收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償為甲方返工維修。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程承包范圍:大雄寶殿____㎡,____元天王殿____㎡,____元鐘鼓樓____ ㎡,元住宿樓及食堂____㎡,____元
二、合同價(jià)款(固定價(jià)格)
金額(人民幣大寫):____;(小寫) ;
三、工期:
合同工期:
開工日期:
竣工日期:
四.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定的設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng),甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工,必要時(shí)工地現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)采用圍護(hù)等措施,施工中造成的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé),所發(fā)生費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
六、工程款支付:
進(jìn)場(chǎng)付款____元;
基礎(chǔ)±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進(jìn)度付款,乙方可停工,因停工造成乙方損失的由甲方承擔(dān)。
七、質(zhì)保期:____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,缺陷期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時(shí)算起,保修期結(jié)束后產(chǎn)生的維修費(fèi)由甲方承擔(dān)。
八.合同的生效
合同訂立時(shí)間:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后,當(dāng)事雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可申請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行調(diào)解,解決不了的,可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
____年____月____日
建筑工程施工合同7
委托方:____________
設(shè)計(jì)方:____________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司所具有技術(shù)水準(zhǔn)及本工程具體情況,本著精益求精、精誠合作的原則,甲乙裝修合同電子版雙方就該工程室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程地點(diǎn):__________________
2.建筑面積:__________________
3.使用性質(zhì):__________________
4.房屋結(jié)構(gòu):__________________
二、設(shè)計(jì)程序
1.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商設(shè)計(jì)費(fèi)按套內(nèi)建筑面積m2____元/m2計(jì)取。閣樓設(shè)計(jì)費(fèi)按套內(nèi)建筑面積(如要求特別創(chuàng)意的按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)非特別創(chuàng)意裝修合同簡單版的按一半的套內(nèi)建筑面積計(jì)算。)m2____元/m2計(jì)取,設(shè)計(jì)費(fèi)總計(jì)_____元。
2.設(shè)計(jì)協(xié)議簽訂后,即由甲方裝修合同電子版付與乙方方案設(shè)計(jì)定金為總設(shè)計(jì)費(fèi)的____%,即__裝修合同模板____元。
3.裝修合同報(bào)價(jià)清單乙方在收到甲方提供的有關(guān)圖紙,對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)后在天內(nèi),提出設(shè)計(jì)構(gòu)想,形成裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)方裝修合同范本簡單案平面圖,創(chuàng)意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認(rèn)平面方案裝修合同電子版圖并支付施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)即總設(shè)計(jì)費(fèi)的____%元后,乙方在天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì),包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區(qū)域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負(fù)責(zé)確認(rèn),確認(rèn)后甲方在索取圖紙時(shí),須支付尾款,即設(shè)計(jì)費(fèi)的____%元。
6.甲方如需乙方提供2個(gè)區(qū)域以上的效果圖應(yīng)事先說明,并應(yīng)于方案設(shè)計(jì)前付清效果圖成本費(fèi)(效果圖元/張),F(xiàn)甲方要求裝修合同書繪制部位效果圖張裝修合同電子版,總計(jì)元。
7.施工裝修合同怎么寫圖由甲方簽字確認(rèn)后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效裝修合同模板電子版。否則應(yīng)為無效,乙方裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)不對(duì)所有施工圖負(fù)責(zé)。
8.其它約定:
三、雙方責(zé)任
一甲方責(zé)任:
1.甲方保證提交的資料真實(shí)有效,若提交的資料錯(cuò)誤或變更,引起設(shè)計(jì)修改,須另付修改費(fèi)。
2.在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應(yīng)書面通知乙方,乙方未開始設(shè)計(jì)工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計(jì)的,甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量,不足一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
3.事先經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應(yīng)增加設(shè)計(jì)費(fèi)。
4.對(duì)未經(jīng)甲方確認(rèn)的,或未付清設(shè)計(jì)費(fèi)的圖紙均不能外帶。
5.施工中,甲方要求更改設(shè)計(jì)裝修合同范本簡單圖紙必須經(jīng)乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結(jié)構(gòu)或裝修內(nèi)部結(jié)構(gòu),乙方不同裝修合同書意修改,而甲方執(zhí)意要改的,其一切后果均由甲方自負(fù)。
6.甲方有責(zé)任保護(hù)乙方的設(shè)計(jì)版權(quán)裝修合同注意事項(xiàng)別忽視,未經(jīng)乙方同意,甲方對(duì)乙方交裝修合同付的設(shè)計(jì)文件不得向第三方轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目,如發(fā)生裝修合同報(bào)價(jià)清單以上情況,乙方有權(quán)按設(shè)計(jì)費(fèi)雙裝修合同怎么寫倍收取違約金。
7.負(fù)責(zé)承擔(dān)要求設(shè)計(jì)師外出考察或選料時(shí)所需的出差費(fèi)用。
8.凡甲裝修合同電子版方在設(shè)計(jì)圖紙上簽字或付清裝修合同注意事項(xiàng)別忽視全部設(shè)計(jì)費(fèi)后三天內(nèi)未提出異議者均作為甲方對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的簽收和確認(rèn)。
二乙方裝修合同書責(zé)任:
1.乙方按本合同約定裝修合同模板電子版向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
2.乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收裝修合同范本簡單受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)。
3.合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應(yīng)雙倍返還設(shè)計(jì)定金。
4.乙方負(fù)責(zé)向甲方施工時(shí)解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問題。
四、其它
1.本合同中所稱室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)系解決功能,藝術(shù)性的“形”的設(shè)計(jì),而不含原有建筑構(gòu)造的安全鑒定,及其構(gòu)造變更后的加固和技術(shù)措施。若業(yè)主需要應(yīng)另裝修合同書行委托設(shè)計(jì)。
2.凡本設(shè)計(jì)在實(shí)施前甲方或施工企業(yè)均應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù),并應(yīng)遵裝修合同循相關(guān)規(guī)范與要求。若有差異均應(yīng)以規(guī)范或?qū)徟Y(jié)論為準(zhǔn),否則乙方不承擔(dān)責(zé)任。裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)甲方或施工企業(yè)在實(shí)施前均應(yīng)與設(shè)計(jì)師進(jìn)行圖紙交底,凡未會(huì)裝修合同怎么寫審交底而進(jìn)入裝修合同范本簡單施工所產(chǎn)生的一切問題均與乙方無關(guān)。
3.如本設(shè)計(jì)項(xiàng)目非本公司施工的,由裝修合同注意事項(xiàng)別忽視于甲方所請(qǐng)施工公司或施工隊(duì)不理解圖紙而需乙方多次到施工現(xiàn)場(chǎng)的,市區(qū)內(nèi)甲方應(yīng)支付乙方_____元/次的外出費(fèi),市區(qū)外甲方應(yīng)支付乙方_____元/次的外出費(fèi),甲方承擔(dān)交通費(fèi)及旅差費(fèi)。
4裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié).對(duì)甲方提出的有違反設(shè)計(jì)規(guī)范的建意及要求,乙方有權(quán)不予采納,如甲方要求乙方強(qiáng)制采納設(shè)計(jì)的,乙方不承擔(dān)由此引起的一切后果。
5.本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,委托方與設(shè)計(jì)方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不裝修合同模板成的,可訴請(qǐng)_____人民法院解決。
6.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,裝修合同補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方名稱(蓋章):_______裝修合同模板電子版__電話:___________裝修合同________乙方裝修合同電子版名稱(蓋章):_________電話:___________________
簽訂日期:_______裝修合同簡單版年_____月_____ 裝修合同日_____裝修合同怎么寫__年_____月_____日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損,乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同9
承包人(全稱)
分包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,承包人和分包人雙方就分包工程施工事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
第一條 分包工程概況及承包方式
1.1 工程分包名稱
1.2分包工程地點(diǎn)1.3分包工程承包范圍:
1. 3.1沙壩出口隧道范圍內(nèi)正洞初支(包括隧道初支,鋼架立設(shè)、噴漿,大小避車洞、梯車洞支護(hù),風(fēng)水軟管的拆接,噴射平臺(tái)的搭設(shè)和拆接,機(jī)械維修保養(yǎng)及管理等)。
1. 3.2設(shè)備工具材料(風(fēng)水軟管、手套、雨衣、雨鞋、小型工具等,分包方所領(lǐng)用物資費(fèi)用,結(jié)算時(shí)從工程款中扣回)。
1. 3.3為完成1. 3條所有工作內(nèi)容進(jìn)行施工準(zhǔn)備、施工措施及直至竣工驗(yàn)收的維護(hù)等。
1. 4分包工程承包方式:工程綜合單價(jià)包括為完成承包范圍內(nèi)所有的工、管理費(fèi)及潛在的
第二條 分包價(jià)款
2.1工程單價(jià):
工程單價(jià)按支護(hù)方式分類
立格柵鋼架支護(hù)每延米綜合單價(jià):大寫人民幣 元,小寫:¥ 元。
W鋼帶支護(hù)每延米綜合單價(jià):大寫人民幣 元,小寫:¥ 元。
鋼筋網(wǎng)支護(hù)每延米綜合單價(jià):大寫人民幣 元,小寫:
噴砼支護(hù)每延米綜合單價(jià):大寫人民幣 元,小寫:¥ 元。
合同價(jià)格除包含了完成承包內(nèi)容而發(fā)生的全部費(fèi)用外,還包含了施工隊(duì)伍調(diào)遣、機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)、各種原因造成的停待工費(fèi)用、承包人裝備險(xiǎn)及職工的(人身)事故險(xiǎn)、未單獨(dú)計(jì)列的生產(chǎn)生活用臨時(shí)設(shè)施等為了本工程的順利實(shí)施而可能發(fā)生的一切費(fèi)用。
在合同履行過程中和工程驗(yàn)收后,承包方分包方雙方不得以任何理由要求調(diào)整本合同單價(jià),即使國家和省、部所頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)發(fā)生修改或變更,合同單價(jià)也不作調(diào)整。
2.2工程計(jì)量及付款方式:
工程量按實(shí)際噴射延米計(jì)算。
第三條 承包人工作
3.1負(fù)責(zé)向分包人提供工作所需材料,工具,機(jī)械設(shè)備(機(jī)械設(shè)備包括噴漿機(jī)兩臺(tái),風(fēng)水軟管各一根,電焊機(jī)一臺(tái)),風(fēng)水軟管只提供一根。
3.2為分包人提供生活房屋及設(shè)施(工作環(huán)境及空間)。
3.3負(fù)責(zé)為分包人工作提供施工技術(shù)交底及技術(shù)管理工作。
3.4可以要求分包人撤換由其工作不能勝任、玩忽職守、工作不負(fù)責(zé)任的人員。
3.5負(fù)責(zé)整個(gè)施工場(chǎng)地的管理工作,在施工過程中組織對(duì)分包人的工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度、文明施工進(jìn)行監(jiān)督和檢查,確保分包人按照施工技術(shù)交底進(jìn)行施工。
3.6有權(quán)對(duì)分包人在工作上違反的條例進(jìn)行罰款。
3.7負(fù)責(zé)按本合同約定辦理結(jié)算、支付。
3.8有權(quán)根據(jù)業(yè)主對(duì)工期的要求及分包方合同履行情況,調(diào)整工程內(nèi)容和工程數(shù)量,分包方不得因工程內(nèi)容和工程數(shù)量調(diào)整而可能導(dǎo)致的任何損失要求甲方賠償。
3.9承包方有權(quán)合理調(diào)動(dòng)分包方現(xiàn)有機(jī)械,人員,進(jìn)行有償使用,分包方不得無理拒絕。
第四條 分包人工作
4.1分包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及承包人依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受承包人的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
4.2負(fù)責(zé)派駐有組織指揮能力、責(zé)任心強(qiáng)、身體健康的管理人員和組織優(yōu)秀的施工人員進(jìn)行施工,安全、優(yōu)質(zhì)、按期完成施工任務(wù)。
4.3負(fù)責(zé)教育勞務(wù)人員遵紀(jì)守法、文明施工、安全生產(chǎn),嚴(yán)禁違章作業(yè),作好勞動(dòng)保護(hù)工作。確保安全施工,杜絕重傷及以上事故發(fā)生,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及施工方法的安全性承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,對(duì)職工的行為、違約負(fù)責(zé)。凡造成人員傷亡或設(shè)備損壞等事故,全部責(zé)任由分包人承擔(dān)。
4.4負(fù)責(zé)維修、保護(hù)承包人提供機(jī)械設(shè)備及工具,并承擔(dān)一切維修費(fèi)用,在工程完工后如數(shù)退還承包人所提供機(jī)具設(shè)備,如遺失或損壞,照價(jià)賠償。
4.5負(fù)責(zé)配合(承包人)管理人員進(jìn)行施工,不得以任何理由推脫工作,必須無條件服從(承包人)管理人員的工作安排。
4.6負(fù)責(zé)整齊堆放承包人所提供材料,節(jié)約材料,造成材料浪費(fèi),不得以任何理由推脫責(zé)任,照價(jià)賠償。
4.7嚴(yán)格按照施工技術(shù)交底,施工放樣進(jìn)行施工,不得擅自更改,更改造成返工費(fèi)用自行負(fù)責(zé)。
4.8不得隨意動(dòng)用工地消防設(shè)施及應(yīng)急設(shè)施(違者處以最低500元以上罰款)。
4.9對(duì)工作要隨叫隨到,分包人負(fù)責(zé)人必須在崗在位,遲到或不到按務(wù)工費(fèi)用在工程款中扣除。
4.10未經(jīng)承包方書面授權(quán),不得以承包方名義從事任何活動(dòng)。
4.11承擔(dān)因分包方原因?qū)е聵I(yè)主對(duì)承包方的罰款以及承包方對(duì)分包方的罰款,罰款在分包方計(jì)量款中扣除。
4.12負(fù)責(zé)對(duì)承包方技術(shù)人員提供的工作數(shù)據(jù)和指令進(jìn)行復(fù)核。有權(quán)拒絕執(zhí)行承包方提供的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)和指令,否則,由分包方承擔(dān)由此引起的損失。
4.13分包方撤離現(xiàn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)清除并運(yùn)出裝備、剩余材料、垃圾和各種臨時(shí)設(shè)施,做到現(xiàn)場(chǎng)和工程整潔,達(dá)到承包方認(rèn)可的使用狀態(tài)。若承包方清理,則因此而發(fā)生的費(fèi)用由分包方承擔(dān),承包方將從應(yīng)付分包方的款項(xiàng)中扣除。
4.14分包方機(jī)械設(shè)備、人員進(jìn)出場(chǎng)時(shí),分包方均應(yīng)向承包方提交清單,并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。
4.15必須配合承包方統(tǒng)一安排,迎接項(xiàng)目部、業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)部門的檢查工作,負(fù)責(zé)搞好洞內(nèi)文明施工工作。
分包人未履行上述各項(xiàng)義務(wù),造成承包人損失的,分包人賠償承包人有關(guān)損失并承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條 施工要求及注意事項(xiàng)
5.1鋼架
5.1.1鋼架立設(shè)必須嚴(yán)格按照施工放樣立設(shè),中線走樣不得大于2公分,方向走樣不得大于10公分,標(biāo)高走樣不得大于3公分,鋼架下腳不得置于虛碴和活動(dòng)石塊上。
5.1.2鋼架連接板必須用螺帽螺母連接牢固,無法連接必須用短鋼筋焊接牢固,連接筋、錨桿必須焊接牢固(如發(fā)現(xiàn)不牢固,可以視為違反施工條例處以罰款)。
5.1.3錨桿在裝設(shè)過程中,錨固劑必須按承包人要求裝設(shè),視圍巖情況可以適當(dāng)增加或減少裝設(shè)量。
5.1.4在施工期間,應(yīng)對(duì)支護(hù)的工作狀態(tài)進(jìn)行定期和不定期的檢查,在不良地質(zhì)地段,應(yīng)由專人每班檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)支護(hù)變形或損壞時(shí),應(yīng)立即休整加固。
5.1.5鋼架及鋼筋網(wǎng)的安裝,作業(yè)人員之間應(yīng)協(xié)調(diào)動(dòng)作,在本排鋼架或鋼筋網(wǎng)未安裝完畢,并與相鄰的鋼架和錨桿連接穩(wěn)妥之前,不得擅自取消臨時(shí)支撐。
5.2噴射砼
5.2.1噴射砼表面必須平順,無凹凸部位。
5.2.2噴射砼回彈料不能超出規(guī)定范圍,如有超出,視真實(shí)情況進(jìn)行罰款處理。
5.2.3立設(shè)鋼架地段掌子面封頭必須封好,如發(fā)現(xiàn)一次罰款500元以上。
5.2.4在無鋼架地段噴射砼必須無圍巖露出,表觀質(zhì)量過關(guān)。
5.2.5不得剩余噴漿料,如有剩余,對(duì)前期有損壞地段進(jìn)行補(bǔ)噴。
5.2.6作業(yè)中如發(fā)生風(fēng)水管塞堵時(shí),必須依次停止風(fēng)、水、料的輸送。
5.4其他
5.4.1各種材料機(jī)具設(shè)備在用完以后必須整齊堆放,如不按規(guī)定擺設(shè),被車輛機(jī)械等損壞,照價(jià)賠償。
5.4.2不得隨意亂割防水板,防水布,模板等材料,如違反照價(jià)賠償。
5.4.3大小避車洞,梯車洞由于其他影響因素,未施作,如分包人中途退場(chǎng),后期施工費(fèi)用從工程款中扣除。
5.4.8以上工作不按標(biāo)準(zhǔn)施作,造成無法報(bào)檢,務(wù)工、返工費(fèi)用自負(fù),承包人可以視情況處以罰款。
5.4.9加工剩余的材料或廢舊材料合理回收,充分利用。
5.4.10機(jī)具設(shè)備維修不得耽誤正常工作時(shí)間,耽誤正常工作時(shí)間按工地正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間費(fèi)用從工程款中扣除。
5.4.11工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,承包人一經(jīng)發(fā)現(xiàn),要求分包人拆除和重新施工,分包人應(yīng)按承包人的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因分包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由分包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用。
第六條 安全施工
6.1分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
6.2 在施工場(chǎng)地涉及危險(xiǎn)地區(qū)或需要安全防護(hù)措施施工時(shí),分包人應(yīng)提出安全防護(hù)措施。
6.3 發(fā)生安全事故,分包人應(yīng)及時(shí)上報(bào)承包人,并依法處理。
6.4施工安全由雙方加強(qiáng)安全教育,強(qiáng)化安全管理,嚴(yán)格遵守施工安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定,搞好防護(hù)措施,防止各類事故發(fā)生。
6.5進(jìn)洞人員不得飲酒,穿拖鞋,必須佩戴安全帽(違反處以500元以上罰款)。
6.6在高空作業(yè)時(shí),必須加強(qiáng)安全措施。
6.7生活照明用電,不得擅自拉線、裝插座。不得私自使用電爐及其他功率較大的電器。
6.8不得在工地上打架鬧事,違者罰款5000-10000元,并立即將打架鬧事者開除出工地。
6.9分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于分包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由分包人承擔(dān)。
6.10 在使用氧氣、乙炔時(shí),要按規(guī)定擺放,操作。
6.11分包人參加施工的人員在上場(chǎng)前應(yīng)提供縣級(jí)以上人民醫(yī)院出具的體檢證明,身體不健康者不得參加施工.在施工過程中分包方人員由于各種疾病、傷亡均由分包人負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
6.12分包人承包人對(duì)事故責(zé)任有爭議時(shí),應(yīng)按政府在關(guān)部門的認(rèn)定處理。
第七條 其他
7.1合同訂立時(shí)間:
7.2合同訂立地點(diǎn)
7.3就分包工程范圍內(nèi)的有關(guān)工作,承包人隨時(shí)可以向分包人發(fā)出指令,分包人應(yīng)執(zhí)行承包人根據(jù)分包合同所發(fā)出的所有指令。分包人拒不執(zhí)行指令,承包人可委托他人完成該指令事項(xiàng),所有由此造成的或伴隨產(chǎn)生的費(fèi)用,由承包人從應(yīng)付給分包人的相應(yīng)款項(xiàng)中扣除。
7.4本合同經(jīng)甲乙雙方簽字之日生效,工程竣工驗(yàn)交,確認(rèn)無遺留問題結(jié)清所有工程款項(xiàng)后,其余的條款即告終止,合同的權(quán)利義務(wù)終止后,分包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
7.5爭議解決
分包人承包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭議,可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向協(xié)議中約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
7.6在合同實(shí)施過程中,不論因何種因素影響,承包方均不接受分包方提出的任何調(diào)價(jià)索賠申請(qǐng)。因不可抗力因素引起損失的,互不承擔(dān)賠償責(zé)任。但分包方應(yīng)在事件發(fā)生后12小時(shí)內(nèi)書面告知承包方,必須在事件發(fā)生之日起5天內(nèi)上報(bào)有關(guān)資料。
7.7無論何種原因造成分包方人員、機(jī)械設(shè)備停窩工,所發(fā)生的損失均由分包方自行承擔(dān)。
7.8合同解除
7.8.1 甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同;
7.8.2因不可抵抗力致使合同無法履行,可以解除合同;
7.8.3分包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人;或?qū)⑵涑邪娜抗こ讨庖苑职拿x轉(zhuǎn)包給他人;或假勞務(wù)之名,行分包之實(shí),承包方有權(quán)解除合同;
7.8.4本合同其他條款約定的合同解除條款。
7.8.5一方要求解除合同應(yīng)以書面形式告知對(duì)方。合同解除后有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。
7.9雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際,經(jīng)協(xié)商一致后,可對(duì)本通用條款內(nèi)容具體化、補(bǔ)充或修改,在專用條款內(nèi)約定。
7.10本合同未盡事宜雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議。
7.11除不可抗力以外,甲乙雙方任何一方違約,均賠償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。
7.12本合同一式兩份,具有同等法律效力,由承包人分包人各保存一份,雙方簽字生效。
承包人簽字:
電話:
簽訂日期 : 年 月 日
分包人簽字:
電話:
簽訂日期 : 年 月 日
建筑工程施工合同10
_____(以下簡稱“業(yè)主”)與_____(以下簡稱監(jiān)理單位)經(jīng)過雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、業(yè)主委托監(jiān)理單位監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程規(guī)模:
總投資:
監(jiān)理范圍:
二、本合同中的措詞和用詞與所屬的監(jiān)理合同條件及有關(guān)附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分:
、俦O(jiān)理委托函或中標(biāo)函;
②工程建設(shè)監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
、酃こ探ㄔO(shè)監(jiān)理合同專用條件;
、茉趯(shí)施過程中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
四、監(jiān)理單位同意,按照本合同的規(guī)定,承擔(dān)本工程合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
五、業(yè)主同意按照本合同注明的期限、方式、幣種,向監(jiān)理單位支付酬金。
本合同的監(jiān)理業(yè)務(wù)自年月日開始實(shí)施,至年月日完成。
工程建設(shè)監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件
詞語定義、適用語言和法規(guī)
第一條下列名詞和用語,除上下文另有規(guī)定外,具有如下含義。
(1)“工程”是指業(yè)主委托實(shí)施監(jiān)理的工程。
(2)“業(yè)主”是指承擔(dān)直接投資責(zé)任的、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方,以及其合法繼承人。
(3)“監(jiān)理單位”是指承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責(zé)任的一方,以及其合法繼承人。
(4)“監(jiān)理機(jī)構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織。
(5)“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設(shè)有關(guān)的當(dāng)事人。
(6)“工程建設(shè)監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
(7)“日”是指任何一個(gè)午夜至下一個(gè)午夜的時(shí)間段。
(8)“月”是指公歷從一個(gè)月份中任何一天開始到下一個(gè)月相應(yīng)日期的前一天的時(shí)間段。
第二條工程建設(shè)監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī),以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明,以漢語為主導(dǎo)語言。當(dāng)不同語言文本發(fā)生不同解釋時(shí),以漢語合同文本為準(zhǔn)。
監(jiān)理單位的義務(wù)
第四條向業(yè)主報(bào)送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃,完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第五條監(jiān)理機(jī)構(gòu)在履行本合同的義務(wù)期間,應(yīng)運(yùn)用合理的技能,為業(yè)主提供與其監(jiān)理機(jī)構(gòu)水平相適應(yīng)的咨詢意見,認(rèn)真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實(shí)現(xiàn)合同預(yù)定的目標(biāo),公正地維護(hù)各方的合法權(quán)益。
第六條監(jiān)理機(jī)構(gòu)使用業(yè)主提供的設(shè)施和物品屬于業(yè)主的財(cái)產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時(shí),應(yīng)將其設(shè)施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主,并按合同約定的時(shí)間和方式移交此類設(shè)施和物品。
第七條在本合同期內(nèi)或合同終止后,未征得有關(guān)方同意,不得泄露與本工程、本合同業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的保密資料。
第八條業(yè)主應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)工程建設(shè)的所有外部關(guān)系的協(xié)調(diào),為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應(yīng)當(dāng)在雙方約定的時(shí)間內(nèi)免費(fèi)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理機(jī)構(gòu)所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應(yīng)當(dāng)在約定的時(shí)間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。第十一條業(yè)主應(yīng)當(dāng)授權(quán)一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表,負(fù)責(zé)與監(jiān)理單位聯(lián)系。更換常駐代表,要提前通知監(jiān)理單位。
第十二條業(yè)主應(yīng)當(dāng)將授予監(jiān)理單位的監(jiān)理權(quán)利,以及監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要成員的職能分工,及時(shí)書面通知已選定的第三方,并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條業(yè)主應(yīng)為監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供如下協(xié)助:
(1)獲取本工程使用的原材料、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)廠家名錄。
(2)提供與本工程有關(guān)的協(xié)作單位、配合單位的名錄。
第十四條業(yè)主免費(fèi)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供合同專用條件約定的設(shè)施,對(duì)監(jiān)理單位自備的設(shè)施給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第十五條如果雙方約定,由業(yè)主免費(fèi)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供職員和服務(wù)人員,則應(yīng)在監(jiān)理合同專用條件中增加與此相應(yīng)的條款。
本合同正本一式兩份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)一份。副本份,各執(zhí)份。
業(yè)主:(簽章) 監(jiān)理單位:(簽章)
法定代表人:(簽章) 法定代表人:(簽章)
年月日 年月日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方:_____
承包方:_____
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱
2、工程地點(diǎn)
3、工程內(nèi)容
二、工期
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。
2、工期獎(jiǎng)罰:本工程以發(fā)包方驗(yàn)收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時(shí),每推遲一天罰款_____元。
3、有下列情況之一,并經(jīng)發(fā)包方簽證,工期可以順延。
。1)因發(fā)包方原因影響開工。
。2)工程量有較大的增加。
。3)不可抗力。
。4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____。
2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)的'施工方案組織施工。
3、承包方應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任,因承包方責(zé)任造成工程質(zhì)量事故、返工,其經(jīng)濟(jì)損失由承包方自負(fù),因此造成工期延誤的,承包方承擔(dān)全部責(zé)任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理,及時(shí)辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗(yàn)資料。
5、質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),發(fā)包方罰承包方總造價(jià)的_____。
四、過程結(jié)算、工程款支付
1、結(jié)算方式:
。1)承包方式:
。2)計(jì)價(jià)方法:
(3)合同價(jià)款(大寫):
。4)結(jié)算方法:
2、工程支付:
五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理
1、全部材料由承包方自行采購,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后使用。
2、機(jī)械設(shè)備由承包方自備。
六、發(fā)包方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案,各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。
3、提供施工圖紙_____套。
4、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審。
5、發(fā)包人指派_____為工地代表。
七、承包方的責(zé)任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進(jìn)度和質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度,接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后_____日內(nèi)編制出施工方案,報(bào)發(fā)包方審核,并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄,按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術(shù)資料,提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派_____為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工
1、承包方應(yīng)派專人對(duì)施工用電、施工機(jī)械進(jìn)行管理,加強(qiáng)使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現(xiàn)場(chǎng)文明整潔。
3、承包方在施工中,應(yīng)嚴(yán)格安全措施,嚴(yán)禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發(fā)生人身和設(shè)備事故,一切費(fèi)用和善后問題的處理,均由承包方負(fù)責(zé),并承擔(dān)因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字,蓋章后生效。
2、合同份數(shù):
。1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
。2)本合同副本_____份(發(fā)包方執(zhí)_____,承包方執(zhí)_____)。
十、補(bǔ)充條款
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____
承包方(以下簡稱乙方):_____
為了確保需求,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價(jià):本工程預(yù)算價(jià)________萬元元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為_____,工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算,信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為_____天,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時(shí)保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí),若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場(chǎng)修復(fù),視為自動(dòng)放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。_____附件:施工圖紙及工程預(yù)算書
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第1條工程概況
1、工程名稱:__________________
2、工程地點(diǎn):__________________
3、承包范圍:__________________
4、承包方式:__________________
5、工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月竣工。
6、工程質(zhì)量:合格
7、合同價(jià)款(人民幣大寫):_________(預(yù)算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
1、開工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項(xiàng)。
2、指派_________為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
1、指派_________為乙方駐工地代表,電話負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意。
2、非因甲方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、隱蔽工程驗(yàn)收:
。1)工程具備隱蔽驗(yàn)收條件前,乙方需自檢合格并于驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式(包括隱蔽驗(yàn)收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認(rèn)。
。2)經(jīng)驗(yàn)收合格,甲方代表簽字后方可進(jìn)入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時(shí)內(nèi)未到場(chǎng)驗(yàn)收,則視為合格。
。3)無論甲方代表是否參加驗(yàn)收,當(dāng)提出對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí),乙方應(yīng)按要求剝露,并在驗(yàn)收后重新隱蔽或修護(hù)后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗(yàn)收不合格所造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。
3、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程竣工后,乙方書面報(bào)告申請(qǐng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。驗(yàn)收合可后,辦理移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算及付款方式的約定
1、雙方商定本合同價(jià)款:
。1)暫定價(jià)格:_________(見預(yù)算)
。2)竣工結(jié)算:按預(yù)算單價(jià),如清單中沒有的,甲乙雙方協(xié)商定價(jià),以實(shí)際發(fā)生工程量結(jié)算。
。3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進(jìn)場(chǎng))付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗(yàn)收合格后付至_________%,質(zhì)保期為一年,一年期滿后一次性結(jié)清。
2、工程完工后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結(jié)清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定
1、保修范圍:凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗(yàn)收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。
2、保修期限:從交付之日起計(jì)算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
3、保修費(fèi)用:工程中已含保修費(fèi)用,乙方收到通知后在約定時(shí)間24小時(shí)內(nèi)給人修理,否則甲方有權(quán)通知其他單位進(jìn)行修理。其發(fā)生費(fèi)用從乙方保修費(fèi)中扣除,并按甲方的工程制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4、材料采購與檢驗(yàn):
a、甲方采購的材料或設(shè)備到場(chǎng),乙方派人與甲方代表一起驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔(dān)賠款。
b、乙方采購的材料到場(chǎng),乙方需將材料檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報(bào)批甲方代表,同時(shí)派人與甲方代表共同對(duì)到場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范及封樣材料要求的材料,不予進(jìn)場(chǎng)。乙方應(yīng)重新采購并報(bào)驗(yàn),并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
2、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生,乙方承擔(dān)一切責(zé)任,甲方不負(fù)責(zé)賠償。
3、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
1、本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項(xiàng),未經(jīng)本合同確認(rèn)的,一律無效。
2、本合同簽訂后,有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補(bǔ)充協(xié)議,并報(bào)原審查、鑒證單位備案后生效。
3、本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點(diǎn)及材質(zhì)不明確,故所有工程量以清單單價(jià)為準(zhǔn),本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實(shí)結(jié)算。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
二、工程承包方式、范圍及材料供應(yīng)
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價(jià)款
金額(大寫): ¥:
五、適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范《合同法》、現(xiàn)行《施工規(guī)范》、《驗(yàn)收規(guī)范》和有關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。
六、決算方式:
七、安全施工、文明施工。
1.承包人必須有現(xiàn)場(chǎng)安全施工管理機(jī)構(gòu),配備專職安全員。在施工過程中,必須遵守操作規(guī)程,搞好安全生產(chǎn)、安全施工,保證人員的人身安全,獨(dú)立承擔(dān)大小安全事故和其他責(zé)任事故的責(zé)任。
2.承包人必須精心組織,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,做到文明施工,每天做到工完場(chǎng)清,在發(fā)包人領(lǐng)導(dǎo)下,做好與其他施工單位的協(xié)調(diào)、配合工作。
八、合同價(jià)款的支付
雙方約定的工程款支付時(shí)間:①工程開工按工程形象進(jìn)度的 %付款。②工程竣工驗(yàn)收評(píng)為合格,辦理完工程結(jié)算后再付工程總造價(jià)的 %,③剩余5%的尾數(shù)作為質(zhì)量保修金,待工程保質(zhì)期滿無質(zhì)量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中,如必須變更設(shè)計(jì),以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結(jié)算依據(jù)。
十、其他
本工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消施工資格,作退場(chǎng)處理,并處以承包人 元罰款,從工程款中扣除。
十一、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收之日算起。分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程,按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。
工程竣工后,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗(yàn)收時(shí)間,組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,由乙方負(fù)責(zé)養(yǎng)一年內(nèi)的維修、保養(yǎng),費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)。一年后無明顯質(zhì)量問題,驗(yàn)收合格后,辦理結(jié)清尾款手續(xù)。結(jié)尾款時(shí)時(shí)必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式捌份,雙方各執(zhí)肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同15
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場(chǎng)所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同11-16
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工合同10-19
建筑工程施工合同范文09-15
建筑工程施工合同的范文04-02
建筑工程施工勞務(wù)合同11-30