裝修施工合同

時間：2022-12-27 09:04:38 其他合同范本我要投稿

相關(guān)推薦

裝修施工合同范本

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的裝修施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

裝修施工合同范本

裝修施工合同范本1

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：________________________

　　1.2工程承包方式：承包人包工、包料。

　　1.3工程期限____天，開工日期____年___月___日，竣工日期_____年___月___日。

　　1.4合同價款：本合同工程暫定造價為(大寫)_________________________。

　　第二條工程結(jié)算方式

　　工程結(jié)算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預(yù)算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據(jù)，不能直接套用定額及信息價的，應(yīng)提前通知甲方，由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結(jié)算。

　　第三條施工圖紙

　　發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙貳份，發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)。

　　第四條發(fā)包人義務(wù)

　　4.1開工前7天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。

　　4.2提供施工期間的水源、電源。

　　4.3派置______為甲方代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工監(jiān)理。

　　4.4參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條承包人義務(wù)

　　5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　5.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。

　　5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，施工人員和設(shè)備必須在7天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。

　　5.5乙方應(yīng)對該單位工程的產(chǎn)品負責，應(yīng)做好設(shè)備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至驗收交付甲方時為止。

　　5.6乙方派項目經(jīng)理_______負責現(xiàn)場施工工作。

　　第六條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第七條材料的提供

　　由承包人提供的材料、設(shè)備、器材，承包人應(yīng)在運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。經(jīng)發(fā)包人驗收合格后方可用于本工程

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更。

　　(2)不可抗力。

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。

　　8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：《建筑裝飾施工質(zhì)量驗收規(guī)程》以及相關(guān)的驗收標準。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

　　第十條工程驗收和保修

　　10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收;承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。

　　10.2工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人接到驗收通知后七天內(nèi)組織驗收，經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。

　　10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1雙方約定按以下方式支付工程款：

　　(1)開工前按暫定價的20%預(yù)付施工備料款_____元。

　　(2)工程進度至50%時再付_____元。

　　(3)工程進度至80%時再付_____元。

　　(4)工程竣工驗收后10天內(nèi)付______元。

　　(5)工程竣工結(jié)算后留5%作為工程質(zhì)量保證金，余款7天內(nèi)一次性付清。

　　11.2工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后___日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。

　　11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第十二條違約責任

　　12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時，該方應(yīng)及時通知另一方辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　12.4發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。

　　12.5由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第十五條附則

　　15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　15.3本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。

　　15.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發(fā)包人(簽字)___________ 承包人(蓋章)___________

　　法定代表人_______________ 法定代表人_______________

　　委托代理人_______________ 委托代理人_______________

　　________年______月_____日 _________年_____月_____日

裝修施工合同范本2

　　委任單位：____________

　　施工單位：____________

　　就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的'在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：___________________________

　　二、工程地點：________________________

　　三、工程項目內(nèi)容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造價為人民幣：____________________________________

　　六、付款方式

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標準，以實際工程量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工

　　1、乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質(zhì)量

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。

　　十、工程驗收

　　由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應(yīng)在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：________

　　代表人：__________________

　　乙方單位(蓋章)：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　簽訂合同地點：____________

【裝修施工合同】相關(guān)文章：