建設(shè)施工合同15篇
隨著法律觀念的深入人心，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家整理的建設(shè)施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建設(shè)施工合同1
發(fā)包人(全稱): (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法 規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
資金
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價(jià)款
金額(大寫) 元(人民幣) 元
六、組成合同的文件
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 天后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日建設(shè)施工合同范本【2】
發(fā)包人(全稱)：__________________________________________________________________
承包人(全稱)：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點(diǎn)：______________________________________________________________________
工程內(nèi)容：______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：___________________
資金______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________________________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)
�。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
建設(shè)施工合同2
發(fā)包單位：（甲方）
承包人：（乙方）
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第1條：工程概況
工程名稱：九龍明珠D標(biāo)段
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
含如下內(nèi)容：地下室基礎(chǔ)承臺(tái)及基礎(chǔ)梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機(jī)甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負(fù)責(zé)外運(yùn)。
工程總價(jià)：按下室占地面積×18元（此價(jià)格含不可考慮的因素，沒有任何價(jià)格調(diào)差）。
工期：
第2條：合同使用標(biāo)準(zhǔn)和法律
1、合同使用標(biāo)準(zhǔn)：GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律：中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例
第3條：甲方工作
1、公布工地各項(xiàng)管理制度，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時(shí)完成甲方規(guī)定的施工任務(wù)，或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對(duì)造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設(shè)防。
5、對(duì)乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)。乙方不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)施工員的安排，不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)（或整改內(nèi)容）的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)，對(duì)消極對(duì)待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議；中途退場(chǎng)的，甲方有權(quán)不付任何工資費(fèi)用。
第4條：乙方工作
1、乙方須安排一個(gè)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期呆在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，
2、乙方嚴(yán)格按照甲方測(cè)量出的樁頂標(biāo)高進(jìn)行破除，標(biāo)高測(cè)量中乙方必須派人員配合，嚴(yán)禁用炮機(jī)鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的'要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機(jī)吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進(jìn)場(chǎng)必須保證有一臺(tái)大挖機(jī)和兩臺(tái)小挖機(jī)方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進(jìn)度相應(yīng)的增加機(jī)械人員，如進(jìn)度達(dá)不到要求，甲方有權(quán)終止合同，并按完成的50%結(jié)算。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方負(fù)責(zé)提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具（包括空壓機(jī)）。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度，如進(jìn)度嚴(yán)重跟不上，甲方有權(quán)中止乙方的合作。
第5條：工程款
工程款支付金額和時(shí)間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項(xiàng)待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責(zé)任：甲方不按期付款，乙方有權(quán)停工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。
第6條：合同的生效與終止
合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條：合同份數(shù)：甲乙雙方各執(zhí)2份。
第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充或協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)施工合同3
投資方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
本著平等自愿的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商決定，甲方所投資的“西--昭(西昌至云南昭通四川段)高速公路(BOT)項(xiàng)目其中一個(gè)標(biāo)段”交由乙方承包施工。現(xiàn)就甲乙雙方簽訂內(nèi)部施工承包合同，甲乙雙方共同遵守具體條款內(nèi)容如下：
一 、工程概況
工程名稱：西--昭(西昌至昭通涼山段)高速公路
工程地點(diǎn)：西昌至牛欄江段(四川境內(nèi)) 工程內(nèi)容：西昌至昭通段涼山段某標(biāo)段圖紙范內(nèi)工程(具體詳見工程清單出來后見工程清單表);
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_____川發(fā)改基礎(chǔ)交辦函(20xx)934號(hào)_________ 資金來源：公司自籌及國家配套資金 。
二、工程承包范圍：
承包范圍：項(xiàng)目?jī)?nèi)的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內(nèi)的工程、投資方下屬發(fā)包人的簽證工程等(以項(xiàng)目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準(zhǔn))。
三 、合同工期：
開工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))
竣工日期： 待定(以正式簽訂施工承包合同為準(zhǔn))
合同工期總天數(shù)：待定;
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：100%合格
五、合同價(jià)款 ：
金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準(zhǔn))元(人民幣)左右;(小寫)￥： 約600，000，000元人民幣最終合同價(jià)款按一個(gè)標(biāo)段的實(shí)際工程清單和正式承包施工合同為依據(jù)。一個(gè)標(biāo)段乙方有優(yōu)先選擇的權(quán)利。
六、招投標(biāo)方式：
1、定向議標(biāo)。
2、本項(xiàng)目30%以內(nèi)工程量實(shí)行定向議標(biāo)的方式內(nèi)定施工承包合同手續(xù)，項(xiàng)目正式公告后乙方補(bǔ)辦相關(guān)招投標(biāo)流程手續(xù)，具體招投標(biāo)流程手續(xù)由甲方協(xié)助辦理，乙方全權(quán)辦理。
七、合同履約保證金：
1、乙方應(yīng)向甲方繳納工程履約保證金 萬元人民幣(按合同工程價(jià)款的5%收取)，工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項(xiàng)目(西-昭高速公路)專用帳戶，該保證金不計(jì)利息;
2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于20xx萬元人民幣，一律統(tǒng)稱為合同履約保證金，合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協(xié)議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫： 萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式：
承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時(shí)間： 承包方交納的合同履約保證金，甲方(投資方)直接轉(zhuǎn)到項(xiàng)目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金，該保證金待工程完工驗(yàn)收后15個(gè)工作日后無息返還;
八、合同計(jì)價(jià)依據(jù)、方式：
該工程合同價(jià)款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級(jí)一類工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(具體取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以正式施工合同為準(zhǔn));總造價(jià)除稅金、定額測(cè)定費(fèi)及材料價(jià)差部分不下浮，其余費(fèi)用下浮 %。人工費(fèi)調(diào)增按《涼山州當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造價(jià)信息》指導(dǎo)價(jià)調(diào)整，安全文明施工費(fèi)按建委相關(guān)文件計(jì)取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應(yīng)至現(xiàn)場(chǎng))，其余材料價(jià)格按施工同期《涼山州工程造價(jià)信息》指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。具體最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按業(yè)主(投資方下屬公司)統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程款的`支付事項(xiàng)：
工程款支付條件：設(shè)備和材料預(yù)付款支付方式：機(jī)械設(shè)備和人工進(jìn)場(chǎng)15日內(nèi)按10%預(yù)付工程款;工程進(jìn)度款支付方式：按當(dāng)月工程量的80%支付，具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項(xiàng)目法人招投標(biāo)相關(guān)文件和正式承包施工合同執(zhí)行。
十、工程結(jié)算的認(rèn)定：
1、竣工驗(yàn)收合格后，乙方在一個(gè)月內(nèi)向業(yè)主單位(甲方下屬公司)提交結(jié)算書(調(diào)增調(diào)減)竣工資料竣工圖給項(xiàng)目法人，一式三份，竣工資料由項(xiàng)目法人移交檔案館。
2、項(xiàng)目法人在收到乙方結(jié)算書后15日內(nèi)必須送審計(jì)單位審計(jì)。如因甲方原因三個(gè)月內(nèi)不能完成審計(jì)視為甲方默認(rèn)，按乙方上報(bào)的結(jié)算價(jià)作為項(xiàng)目法人支付乙方的竣工結(jié)算款依據(jù)。
3、具體執(zhí)行細(xì)則按乙方與業(yè)主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執(zhí)行。
十一、材料采購和結(jié)算方法：
該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購，乙方所采購的材料價(jià)格按開工之日至竣工之時(shí)施工同期每月《四川涼山州工程造價(jià)信息》指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行(材料數(shù)量按實(shí)際施工進(jìn)度按月統(tǒng)計(jì)核實(shí))。無指導(dǎo)價(jià)的則由雙方按市場(chǎng)行情確定，若雙方確價(jià)出現(xiàn)分歧可由甲方供應(yīng)。因甲方供應(yīng)材料導(dǎo)致影響工期，工期相應(yīng)順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份，按正式施工承包合同條款執(zhí)行。
十二、違約責(zé)任：
1、因乙方原因，施工資質(zhì)和技術(shù)力量不具備，甲方有權(quán)單方解除本合同，交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進(jìn)場(chǎng)施工造成工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，乙方承擔(dān)由此造成的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)單方解除正式施工合同，乙方無條件撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，交納履約保證金不退還，結(jié)算款到此項(xiàng)目工程竣工后在進(jìn)行清算支付。
2、因甲方原因，乙方不能簽署正式施工承包合同，乙方向甲方交納的履約合同保證金，應(yīng)按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定：
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業(yè)規(guī)定的，照行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
3、安全生產(chǎn)、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協(xié)議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款，以甲方簽署的投資合同為準(zhǔn)。
十四、未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期：甲方收到乙方履約保證金后生效，乙方與項(xiàng)目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)施工合同4
甲方：
乙方：
依據(jù)《 中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定，為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行，為明確雙方在建設(shè)項(xiàng)目施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，特訂立本合同：
一、 工程概況：
該工程位于濟(jì)南市市中區(qū)十六里河鎮(zhèn)復(fù)興村，基礎(chǔ)由甲方已完成，±以上由乙方負(fù)責(zé)包工包料施工。
二、 承包方式：
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三、 工程承包范圍：
乙方負(fù)責(zé)所有施工的材料包括(紅磚、水泥、石粉、黃沙、石子、鋼筋、支模頂柱、模板、砼、過梁、釘子、鐵絲、薄膜等)機(jī)械(腳手架、吊車等)，水電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，從±至三層主體現(xiàn)澆完工。
四、 承包價(jià)格及付款方式：
1、以現(xiàn)有基礎(chǔ)以上 (一至三層)包工包料元結(jié)算，層高 ，磚：機(jī)制紅磚，砂：石粉，黃沙;鋼筋：主筋直徑8，間距15厘米，副筋直徑8間距20厘米;水泥：臥虎山水泥(一至三層砌體砂漿水泥不少于5噸，如發(fā)現(xiàn)主體砂漿不達(dá)標(biāo)，甲方發(fā)現(xiàn)一次扣除工程款1000元。)頂板砼：C20，8厘米厚，過梁：預(yù)制新過梁。
2、人員進(jìn)入工地施工后，付 元，每一層主體現(xiàn)澆完工付 元，如無質(zhì)量問題 日內(nèi)一次付清剩余款。
五、工期：
自 年 月 日至 年 月 日止。推遲一天罰款200元，由甲方在工程款中扣除。
六、安全責(zé)任：
施工期間：
1、本工程所有施工安全、用電安全均由乙方負(fù)責(zé)，如遇自然災(zāi)害，必須停工，確保人身安全。乙方負(fù)責(zé)工程施工過程中的安全管理工作，工人必須配戴安全帽，不可酒后進(jìn)入施工場(chǎng)地，由乙方及其員工原因造成的一切人員，財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé)，第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三方人負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。在施工過程中四周注意行人及車輛的'安全，出現(xiàn)狀況當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
2、施工過程中乙方不得從事與施工無關(guān)的事，專業(yè)人員持證上崗，高空作業(yè)必須在采取切實(shí)可行的安全措施下方可施工，地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護(hù)人員。施工過程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù)，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人，特別是不得轉(zhuǎn)包、分包，否則甲方有權(quán)終止合同概不結(jié)算，乙方無條件賠償。
以上合同雙方遵守各自責(zé)任，本合同工式三份，自簽字日期生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)施工合同5
上訴人：_________________名稱：_____________
住所：________________
電話：______________
法定代表人：_________________名稱：________________
職務(wù)：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性別：_____________
年齡：______________
民族：_________________
職務(wù)：_________________
工作單位：______________
住所：________________
電話：______________
上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號(hào)判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請(qǐng)求：________________
(上訴理由應(yīng)全面陳述對(duì)第一審人民法院在認(rèn)定事實(shí)和適用法律上的不當(dāng)或錯(cuò)誤，提出所根據(jù)的事實(shí)和理由，包括在一審程序中未提供的.事實(shí)、理由和證據(jù)。上訴的請(qǐng)求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人：______________(蓋章)
法定代表人：______________(簽章)
__________年_____月_____日
建設(shè)施工合同6
建設(shè)單位：xx鄉(xiāng)人民政府 （簡(jiǎn)稱甲方）
承建單位：（簡(jiǎn)稱乙方）
為了保質(zhì)保量完成xx村農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
1、 工程名稱：xx鄉(xiāng)xx村農(nóng)田水利建設(shè)工程;
2、 工程地址：xx鄉(xiāng)xx村新農(nóng)村
3、 承包范圍：襯砌渠道三公里
4、 承包方式：包工包料
5、 承包工期：工程自 年 月 日開始至年 月 日完工；
6、 工程總造價(jià)： 元
�。�1）襯砌渠道及配套工程元；
�。�2）其他元；
二、施工要求
1、渠道襯砌采用砼“U”型斷面槽，縱坡1/1000，渠道為C15砼預(yù)制，渠深0.40m,渠口寬0.43m，砼襯砌厚度0.05m；渠道每隔50—100m設(shè)一道伸縮縫，采用聚氯乙烯膠泥填塞。U型槽勾縫一般分兩邊進(jìn)行，縫寬控制在
15—25m。渠道砼襯基礎(chǔ)采用園土翻夯處理，翻夯深度0.6mm，干容重要求達(dá)到1.6t/m3。
2為了保證質(zhì)量完成工程建設(shè)，乙方在施工中水泥必須用祁連山水泥廠或交通水泥廠的合格水泥，沙子、石子必須用莊浪河洗砂。相關(guān)材料必須具有產(chǎn)品合格證，并按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)安裝。
3、甲方及縣有關(guān)部門驗(yàn)收時(shí)，如工程質(zhì)量不合格或達(dá)不到要求，甲方有權(quán)要求乙方撤除并重新施工，直至驗(yàn)收合格為止。
4、按期不完工者，拖延每一天按工程總造價(jià)的5‰作為違約金處罰，若遇雨天工期順延。
三、付款方式
合同生效后，甲方適當(dāng)付給乙方一定金額的材料款，待工程完工由縣有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，支付工程總造價(jià)的90%，剩余資金一年后如工程質(zhì)量不出問題，付清剩余部分。
四、甲方責(zé)任
工程完工后，負(fù)責(zé)資金及時(shí)到位，有權(quán)派專人對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
五、乙方責(zé)任
1、及時(shí)開工，保證工期，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量，如無故不能按期完成或達(dá)不到合同質(zhì)量要求造成的損失由乙方全
部負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)施工人員的'安全，如施工中發(fā)生安全事故，一切由乙方負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)保修一年。
4、承擔(dān)施工期間的水、電等一切費(fèi)用。
六、本合同未盡事宜雙方協(xié)商簽訂，作為本合同附件，與本合同有同等法律效力。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）
甲方負(fù)責(zé)人（簽字）
乙方（蓋章）
乙方負(fù)責(zé)人（簽字）
鑒證方（蓋章）
鑒證方代表（簽字）
建設(shè)施工合同7
甲方(全稱)：(簡(jiǎn)稱：甲方)
乙方(全稱)：(簡(jiǎn)稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項(xiàng)目外遮陽工程(一標(biāo)段)(16#17#21#樓)
工程地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)馬運(yùn)路北，濱河路東天之運(yùn)花園工程內(nèi)容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)度要求
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)保期
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格;質(zhì)保期：貳年
四、合同價(jià)款
單價(jià)：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價(jià)：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產(chǎn)前，須現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量窗戶尺寸，并向甲方出具實(shí)測(cè)尺寸清單，甲方認(rèn)可后方可組織生產(chǎn)，此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結(jié)算的依據(jù)，亦作為本合同的補(bǔ)充，具有同等法律效力。
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款、本合同補(bǔ)充條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
六、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、合同生效
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)施工合同8
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于 建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項(xiàng)材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé))。
四、工程造價(jià)：本工程建筑面積共計(jì)平方米單價(jià) 元，工程總造價(jià) 。
五、付款方式：甲方按工程進(jìn)度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進(jìn)度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，(除扣留2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清，保修期滿后，退還質(zhì)保金。
六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負(fù)責(zé)工地上與周邊的'一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險(xiǎn)由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔(dān)。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時(shí)支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔(dān)。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個(gè)月，如在超期陸個(gè)月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責(zé)任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)，必須派人到場(chǎng)維修，否則甲方有權(quán)自行維修，所產(chǎn)生的費(fèi)用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補(bǔ)足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
建設(shè)施工合同9
甲方：__________________
乙方：__________________
經(jīng)過甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方正在建設(shè)的新干縣沂江（城南）中心幼兒園鋁合金窗戶發(fā)包給乙方施工，雙方本著友好合作的原則訂立本合同。甲方指定鋁合金品牌和玻璃由乙方采購負(fù)責(zé)加工安裝，直至由甲方建筑工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收合格。具體合同條款如下：
1、乙方按照甲方要求進(jìn)行加工制作和安裝，保證質(zhì)量，在甲方規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，逾期甲方有權(quán)采取罰款措施。
2、材料單價(jià)（包括安裝）和規(guī)格：推拉窗165元/m2，帶紗窗推拉窗170元/m2，玻璃厚度為4mm，采用白色浮法玻璃。鋁合金型材要求品牌為廣東佛山市電泳銀白型材，厚度為1.1mm，乙方提供出廠合格證明以及材料發(fā)票。
3、付款方式：鋁合金門框安裝完，付款壹拾萬元，玻璃門窗安裝完付總造價(jià)的'50%。驗(yàn)收合格付總價(jià)的15%，根據(jù)實(shí)際制作安裝的工程量進(jìn)行結(jié)算。
4、保修：乙方在安裝完成驗(yàn)收合格后，本工程保修期限為一年。本項(xiàng)目工程的保修金為結(jié)算后總造價(jià)的5%，在保修期滿后二月內(nèi)付清。在保修期內(nèi)如果因?yàn)橘|(zhì)量或安裝出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)接到甲方通知兩天內(nèi)前來整修，逾期甲方另派人整修，費(fèi)用在乙方的保修金里扣除。
5、其它未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
6、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方共同簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
建設(shè)施工合同10
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾__西__地塊的施工圍墻工程;
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖;
3、由于本地塊地質(zhì)原因，乙方必須對(duì)圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理，以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn)，C15砼墊層，300寬300高C20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的`安排，隨工期需要搞好料具計(jì)劃，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進(jìn)場(chǎng)，________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付：
1、工程價(jià)款：
A：本合同所承包的磚砌圍墻，單價(jià)為300元(此價(jià)格不含木樁價(jià)格，另計(jì))，暫定總長(zhǎng)為120 ,具體以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價(jià)款為3.6萬元左右;
B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7)，單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120 ,工程價(jià)款為2.4萬元左右;
C：本合同所承包的彩鋼板擋板臨時(shí)圍墻(高度2)，單價(jià)為120元，暫定總長(zhǎng)100，工程造價(jià)為1.2萬元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護(hù)：
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;
2、乙方對(duì)損壞的成品及半成品負(fù)有維護(hù)、恢復(fù)的責(zé)任，其經(jīng)濟(jì)損失概由自己承擔(dān)。乙方在施工中若損壞其它分項(xiàng)工程產(chǎn)品應(yīng)照價(jià)賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi))，乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等，并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問題，并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定，自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的各項(xiàng)規(guī)定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生，維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí)，乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時(shí)具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效，工程保修期結(jié)束后自行廢除。
甲方(公章)：________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建設(shè)施工合同11
甲方：忠路鎮(zhèn)綜合村民委員會(huì)
乙方：
為修建好花園路街道及下水道，進(jìn)一步明確雙方義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立如下合同：
一、甲方將對(duì)忠路鎮(zhèn)花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進(jìn)行路基基礎(chǔ)調(diào)平壓實(shí)硬化以及無下水道的路段進(jìn)行新建，該工程總造價(jià)220000元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標(biāo)準(zhǔn)：（道路施工標(biāo)準(zhǔn)要求見忠路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心設(shè)計(jì)施工標(biāo)準(zhǔn)）。
三、施工要求：乙方要按施工設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求，在甲方的質(zhì)量監(jiān)督小組的監(jiān)督下進(jìn)行施工。
四、工期要求：乙方應(yīng)在開工之日起30日內(nèi)完工，無故超期一天罰總工程款的`10%（因天氣原因無法施工的可順延工期）。 五、付款方式：1、開工后，工程進(jìn)展一半時(shí)，付工程款總額的30%。2、工程竣工后，甲方與上級(jí)主管部門驗(yàn)收合格后，付工程總款額的70%。
六、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)沿街出現(xiàn)的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后，進(jìn)的修路材料、施工設(shè)備由乙方自己看護(hù)，施工期間發(fā)生的事故由乙方自負(fù)，一切工程費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
八、雙方必須遵守合同，違反者負(fù)法律責(zé)任。
九、合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，鎮(zhèn)財(cái)政所存一份。
甲方：（蓋章）法人代表簽字：
乙方：（簽字蓋章）
見證人：
二0xx年一月十二日
建設(shè)施工合同12
發(fā)包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則。經(jīng)雙方就 工程發(fā)、承包事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立本補(bǔ)充協(xié)議，并作為工程付款、結(jié)算等依據(jù)，其他事宜執(zhí)行《建筑工程施工合同》。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
結(jié)構(gòu)形式：
建筑面積：
二、工程承包范圍：
承包范圍：包工包料、施工圖紙全部?jī)?nèi)容 。
三、合同日期：
開工日期：年月 日
竣工日期 年月 日
合同日期總?cè)諝v天數(shù)： 天
承包人若延誤工期，每天需按合同價(jià)萬分之三向甲方支付違約金，屬停水、停電原因經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字確認(rèn)后工期順延。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300—20xx）和設(shè)計(jì)文件要求。
質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：合格。
五、合同價(jià)款：
金額（暫估）： 大寫：
六、工程價(jià)款結(jié)算方式：
執(zhí)行1996年《山東建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建筑工程綜合定額濰坊市估價(jià)表》，1994年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省價(jià)目表》，以及配套的費(fèi)用定額，現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，按施工圖預(yù)算加變更簽證費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算。 工程類別：按單位工程實(shí)際類別。取費(fèi)等級(jí)：丙級(jí)，人工工資單價(jià)建安裝飾均為28元/工日，臨設(shè)增補(bǔ)費(fèi)按建筑面積8元/平方。室外配套工程類別：按V類結(jié)算。工程竣工驗(yàn)收30天內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料，并辦理結(jié)算。
七、工程款支付方式：
1.主體階段分四次撥款：撥款時(shí)必須扣除甲方供料款
�。�1）基礎(chǔ)至±0，撥付割算款75%；
�。�2）一層至二層，撥付割算款75%；
（2）三層至四層，撥付割算款75%；
�。�3）五層至封頂，主體驗(yàn)收完成，撥付割算款75%。
2.裝飾階段撥款：
�。�1）內(nèi)、外墻完成撥付割算款75%；
�。�2）地面、屋面工程完成付割算款75%；
（3）工程竣工驗(yàn)收合格，撥付至割算款的80%，工程竣工驗(yàn)收后三月內(nèi)辦理完工程決算，審計(jì)完畢支付至工程總造價(jià)的95%，余款保修金5%按國家規(guī)定執(zhí)行，待保修期滿三個(gè)月內(nèi)無息付清。
八、發(fā)包人材料供應(yīng)：
1.瓷磚、潔具由發(fā)包人指定品牌型號(hào)確認(rèn)樣品和價(jià)格。
2.電線、電纜、配電箱由甲方提供，開關(guān)、插座由發(fā)包人指定品牌型號(hào)確認(rèn)價(jià)格。
3.防水、外墻保溫、外墻涂料等材料由發(fā)包人指定品牌型號(hào)確認(rèn)價(jià)格。
4.塑鋼窗、內(nèi)門、防火門、出庫門、進(jìn)戶門及不銹鋼欄桿扶手由發(fā)包人指定主材和確認(rèn)價(jià)格由施工單位統(tǒng)一加工安裝。
5.據(jù)實(shí)結(jié)算的材料需雙方共同看樣定價(jià)訂貨。
九、承包人材料采購：
1.承包人采購的材料設(shè)備與設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求不符時(shí)，承包人應(yīng)按甲方工程師要求的時(shí)間運(yùn)出施工場(chǎng)地，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。由此延誤的工期不予順延。
2.甲方或監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備時(shí)，應(yīng)要求承包人負(fù)責(zé)修復(fù)、拆除或重新采購，并承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，由此延誤的工期不予順延。
3.承包人所施工的防水、外墻保溫、外墻涂料等專業(yè)施工必須用有備案資質(zhì)的單位，并經(jīng)甲方考察認(rèn)定后方可進(jìn)行分包，資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章留發(fā)包人存檔。
4.按規(guī)定允許找差價(jià)的議價(jià)材料，由甲、乙雙方按屆時(shí)市場(chǎng)價(jià)簽證確認(rèn)。
十、材保費(fèi)和配合管理費(fèi)：
1.甲供材乙方計(jì)取材保費(fèi)：1%。
2.甲方分包項(xiàng)目,乙方計(jì)取管理費(fèi)2%；
3.定品牌認(rèn)價(jià)的材料不計(jì)取材保費(fèi)。
4.甲供材超出預(yù)算定額部分，按甲供價(jià)增加10%扣款。
5.工程投標(biāo)產(chǎn)生的費(fèi)用，承包人承擔(dān)按照國家規(guī)定應(yīng)由承包人承擔(dān)部分的費(fèi)用。
十一、隱蔽工程和中間驗(yàn)收：
工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知甲方和監(jiān)理工程師驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)，，承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，承包人在工程師限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。
十二、安全文明施工與民工工資：
1.安全文明施工：
承包人須按照工程建設(shè)安全文明生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，杜絕安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的`費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。因沒達(dá)到施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔(dān)。
2.民工工資：
乙方應(yīng)建立行之有效的民工登記臺(tái)賬和工資發(fā)放臺(tái)賬，甲方可隨時(shí)檢查，乙方應(yīng)按約定及時(shí)支付民工工資，確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款，乙方有承擔(dān)墊付民工工資的責(zé)任，因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪，甲方有權(quán)將乙方工程款直接支付民工工資。
3.工程資料：
承包人須確保工程施工技術(shù)資料和安全技術(shù)資料詳實(shí)完整，達(dá)到當(dāng)?shù)刂鞴懿块T要求，并按時(shí)提交發(fā)包人和進(jìn)行備案。
十三、工程質(zhì)量保修：
保修期按國家有關(guān)規(guī)定，承包人應(yīng)履行保修義務(wù)，并對(duì)造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。若承包人推諉不作為，在通知后七日內(nèi)不安排維修，發(fā)包人可自行安排維修，所發(fā)生的費(fèi)用從承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人補(bǔ)足差額。
十四、現(xiàn)場(chǎng)管理：
1.三通一平：發(fā)包人保證水、電供應(yīng)和道路通暢。
2.塔機(jī)安拆：乙方服從甲方安排，避開管線位置，服從甲方的施工現(xiàn)場(chǎng)總平安排。施工單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)。
3.回填完成后，在發(fā)包人后續(xù)工程配套施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)的承包人所有臨設(shè)應(yīng)及時(shí)拆除，以免影響工程進(jìn)度。
4.水、電管理：臨時(shí)水電不得外借，不得出現(xiàn)偷水、竊電現(xiàn)象，否則給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。
十五、其他：
1.工程產(chǎn)生的營業(yè)稅:由發(fā)包人代扣、代繳。
2.工程產(chǎn)生的水、電費(fèi)，由發(fā)包人代扣、代繳。
3.嚴(yán)禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進(jìn)行非正常商務(wù)宴請(qǐng)，如果乙方在履約過程進(jìn)行私下請(qǐng)吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，一經(jīng)查實(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付自合同簽訂至甲方發(fā)生上述行為之日雙方所發(fā)生的合同總額的5%作為違約金；若在合同履行過程中，乙方人員以現(xiàn)金或變相現(xiàn)金的形式向甲方人員行賄的，乙方應(yīng)向甲方支付自合同簽訂至甲方發(fā)現(xiàn)上述行為之日雙方所發(fā)生合同總額的10%作為違約金。同時(shí)，甲方有權(quán)單方解除上述行為所涉及的相關(guān)合同，因解除相關(guān)合同給甲方造成損失的，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
若甲方人員明示或暗示要求宴請(qǐng)、招待，或索取禮金、禮品、禮券及其它利益，或故意刁難、顯失公平現(xiàn)象，乙方有權(quán)舉報(bào)，廉政監(jiān)督電話：13562693000或18765639658。
十六、本協(xié)議與甲乙雙方簽訂的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相關(guān)條款首先執(zhí)行本協(xié)議內(nèi)容。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向本協(xié)議簽訂地法院起訴。
本施工補(bǔ)充協(xié)議由發(fā)包人承包人雙方共同簽署，一式四份，發(fā)包人二份，承包人二份。本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包人:（蓋章）承包人：（蓋章）
法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）
簽約時(shí)間： 年 月日
簽約地點(diǎn)：
建設(shè)施工合同13
甲方：_______
乙方：_______
應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方20__年5月11日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設(shè)計(jì)、制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項(xiàng)。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補(bǔ)充協(xié)議：
一、工程范圍：20__年__月__日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的設(shè)計(jì)制作安裝。
二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。
三、新增工程量：
詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標(biāo)牌一覽表》
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補(bǔ)充協(xié)議六、其它：
1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：_______(蓋章)乙方：_______(蓋章)法定代表人：_______法定代表人：_______簽約日期：_______年_______月_______日
建設(shè)施工合同14
發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
通訊地址：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
對(duì)于承包方的主體資格審查應(yīng)從有無企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、是否具有與所承包工程相適應(yīng)的資質(zhì)證書等方面。最好是具有相應(yīng)施工資質(zhì)的公司主體。如果承包方是個(gè)人，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、本合同可能被認(rèn)定無效；建議發(fā)包給有資質(zhì)的單位；
2、對(duì)方所雇傭的工人發(fā)生工傷，對(duì)方直接攜款跑路，我方可能被要求承擔(dān)賠償責(zé)任；建議讓對(duì)方給工人購買意外險(xiǎn)承包人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：通訊地址：甲乙雙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，結(jié)合本工程施工具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就__________工程施工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________________________________
2、工程地點(diǎn)：_________________________________________
3、工程內(nèi)容：_________________________________________
4、工程范圍：_________________________________________風(fēng)險(xiǎn)提示：
明確約定好工程期限有利于保障工程進(jìn)度，是保證工程正常進(jìn)行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時(shí)間完成工程，發(fā)包方也可以據(jù)此要求承包方承擔(dān)違約責(zé)任。
另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)對(duì)可能出現(xiàn)工期延誤的情況專門制定制度作出書面認(rèn)定，比如增加建設(shè)項(xiàng)目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時(shí)間等方面的事項(xiàng)，以避免將來發(fā)生訴訟時(shí)無據(jù)可查。
5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。
6、承包方式：
應(yīng)當(dāng)在合同中明確約定結(jié)算時(shí)間，以及明確約定拖延結(jié)算的違約責(zé)任，這樣不僅促使發(fā)包方為避免承擔(dān)違約責(zé)任而積極支付工程價(jià)款，同時(shí)也促使施工方積極完成工程，當(dāng)出現(xiàn)發(fā)包方拖延結(jié)算、克扣工程款等問題的時(shí)候，走向訴訟維權(quán)的時(shí)候，合同約定也可以成為呈堂供證。
二、工程結(jié)算和支付
1、結(jié)算工程量的核實(shí)確認(rèn)，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量并能同業(yè)主結(jié)算的工程量為依據(jù)，臨時(shí)工程以方案量并參照測(cè)量收方量為結(jié)算的依據(jù)。
2、乙方應(yīng)在每月____日前按甲方規(guī)定的報(bào)表上報(bào)，甲方向業(yè)主辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)后____日內(nèi)向乙方辦理工程價(jià)款結(jié)算。
3、本合同外因設(shè)計(jì)變更或業(yè)主（或監(jiān)理）原因而對(duì)新增項(xiàng)目的工程量與新增單價(jià)（或費(fèi)用）在業(yè)主未批復(fù)之前暫不進(jìn)行對(duì)乙方的計(jì)量和結(jié)算，最終的計(jì)量和結(jié)算以業(yè)主（或監(jiān)理）的正式批復(fù)為準(zhǔn)。
4、設(shè)計(jì)修改的新增項(xiàng)目如本合同內(nèi)有相應(yīng)單價(jià)的執(zhí)行此單價(jià)結(jié)算，無相應(yīng)單價(jià)的雙方在施工前協(xié)商簽訂補(bǔ)充單價(jià)。
5、甲方按業(yè)主所結(jié)工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費(fèi)用后向乙方進(jìn)行支付。
6、工程結(jié)算支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，乙方必須提供正規(guī)的發(fā)票。
7、當(dāng)工程結(jié)算達(dá)本合同工程價(jià)款總額的90%（含已扣質(zhì)保金）時(shí)，甲方暫停付款，待工程完工驗(yàn)收合格，雙方辦理竣工結(jié)算（扣除質(zhì)保金）后在__________。天內(nèi)甲方支付乙方。
8、本合同工程質(zhì)保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗(yàn)收鑒定、移交簽證起至質(zhì)量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收合格，業(yè)主支付給甲方工程質(zhì)保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付（但乙方所承擔(dān)的施工項(xiàng)目如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的修復(fù)費(fèi)用應(yīng)扣除）。
三、工程進(jìn)度
1、乙方應(yīng)按甲方的進(jìn)度計(jì)劃和指示實(shí)施本合同工程，工期自甲方開工令下達(dá)之日算起。
2、不論何種原因造成施工進(jìn)度滯后，乙方均應(yīng)按甲方的指示，采取有效措施趕上進(jìn)度。趕工措施應(yīng)以保證工程按期完工為前提調(diào)整和修改進(jìn)度計(jì)劃
3、乙方應(yīng)按照本合同協(xié)議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任及相應(yīng)費(fèi)用。
4、工程暫停施工后，乙方應(yīng)與甲方協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當(dāng)工程具備復(fù)工條件時(shí)，乙方應(yīng)在指定的期限內(nèi)復(fù)工，若乙方無故拖延和拒絕復(fù)工，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5、由于自然條件影響或業(yè)主原因?qū)е碌墓こ掏９�、工期拖延等造成的�?jīng)濟(jì)損失及潛在風(fēng)險(xiǎn)甲乙雙方各自承擔(dān)自己的部分，乙方無權(quán)就此向甲方索賠。
6、工程實(shí)施期間不可避免的會(huì)出現(xiàn)窩工、停工現(xiàn)象，除甲方調(diào)劑工作面以外所發(fā)生的窩工與停工的費(fèi)用一律不予補(bǔ)償。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、乙方必須按照國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)設(shè)計(jì)通知、主合同中的質(zhì)量要求及甲方質(zhì)量體系要求控制質(zhì)量，接受甲方、監(jiān)理、業(yè)主對(duì)質(zhì)量監(jiān)視、檢查、控制。
2、乙方應(yīng)配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質(zhì)量檢查及驗(yàn)收工作。
3、乙方應(yīng)對(duì)其所承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)全責(zé)，如發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)在__________小時(shí)內(nèi)報(bào)告甲方，對(duì)施工質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;對(duì)不合格產(chǎn)品，甲方有權(quán)要求乙方予以返工并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤;不符合質(zhì)量要求的工程項(xiàng)目，甲方不予計(jì)量與結(jié)算。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方的施工過程質(zhì)量驗(yàn)收程序要求進(jìn)行全過程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收。產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)理、甲方驗(yàn)收合格后可轉(zhuǎn)入下道工序。
5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查、驗(yàn)收簽字后乙方才能進(jìn)行覆蓋，進(jìn)入下一道工序。
6、乙方所承擔(dān)的本合同工程項(xiàng)目完工后______天內(nèi)，乙方應(yīng)按照監(jiān)理、業(yè)主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進(jìn)行驗(yàn)收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。
7、分包工程竣工驗(yàn)收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)相應(yīng)缺陷并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用和相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。
8、本合同工程缺陷責(zé)任期為________年，缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；若乙方未能及時(shí)修復(fù)責(zé)任期內(nèi)的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復(fù)，所發(fā)生的費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生由乙方承擔(dān)，可在乙方的工程尾款及有關(guān)被扣留的費(fèi)用中直接支付，同時(shí)乙方被扣留的質(zhì)保金不予退還。
五、施工安全
1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)的'施工安全負(fù)全責(zé)；發(fā)生安全事故（包括險(xiǎn)情安全事故）應(yīng)立即報(bào)告甲方。
2、因乙方責(zé)任發(fā)生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔(dān)，如果還給甲方或第三方造成了經(jīng)濟(jì)損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。
3、甲方統(tǒng)一監(jiān)管本工程的文明施工，負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等有關(guān)文明施工事項(xiàng)，乙方應(yīng)積極做好本合同施工范圍內(nèi)的文明、環(huán)保工作。
4、乙方在其施工場(chǎng)地內(nèi)發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)采取保護(hù)措施，并按主合同約定的時(shí)間和程序報(bào)告甲方，由于乙方的疏忽或過錯(cuò)造成的后果由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
六、施工材料、設(shè)備
1、乙方應(yīng)按合同要求組織施工設(shè)備，按實(shí)際需要向甲方提供入場(chǎng)施工設(shè)備清單（含入場(chǎng)時(shí)間），并按甲方現(xiàn)場(chǎng)總體要求進(jìn)行停放管理，不得隨意進(jìn)出指定區(qū)域和亂停亂放。
2、乙方入場(chǎng)施工設(shè)備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發(fā)現(xiàn)乙方使用的施工設(shè)備因完好率低下或數(shù)量不足等原因影響工程進(jìn)度、質(zhì)量時(shí)，有權(quán)要求乙方增加或更換施工設(shè)備，乙方應(yīng)予以及時(shí)增加或更換，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
3、乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開現(xiàn)場(chǎng)，否則按違約處理。
4、乙方施工設(shè)備的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)較高的設(shè)備由甲方強(qiáng)制乙方購買相應(yīng)保險(xiǎn)。
七、履約保證金
在本合同簽訂前乙方應(yīng)向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務(wù)履約完成后無息退還剩余款項(xiàng)。
八、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
�。�1）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)做好本合同工程的現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗(yàn)收。
�。�2）甲方負(fù)責(zé)及時(shí)向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)、監(jiān)理文件和施工指示，并對(duì)施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)（含技術(shù)交底）。
（3）甲方按主合同的總體進(jìn)度計(jì)劃及監(jiān)理批復(fù)的施工進(jìn)度，負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工方案、施工計(jì)劃、施工資源配置方案等。
�。�4）甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工進(jìn)度、安全、質(zhì)量等全過程進(jìn)行監(jiān)督（但不能免除乙方責(zé)任），若工程進(jìn)度出現(xiàn)滯后、工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題、施工安全出現(xiàn)嚴(yán)重隱患時(shí)，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達(dá)不到甲方要求時(shí)，甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程項(xiàng)目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用、損失由乙方承擔(dān)。
�。�5）甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險(xiǎn)、全員工傷險(xiǎn)、特殊設(shè)備財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和必要的第三者責(zé)任險(xiǎn)。
2、乙方職責(zé)
�。�1）乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，按照本合同約定對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全等負(fù)責(zé)。
（2）乙方不得轉(zhuǎn)讓本合同工程項(xiàng)目或進(jìn)行本合同工程項(xiàng)目再分包（包括事實(shí)上的分包）、轉(zhuǎn)包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權(quán)解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔(dān)，且乙方不得提出任何異議與索賠。
�。�3）乙方合同工程完工后應(yīng)及時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，做到工完場(chǎng)清，并不得損壞現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)筑物及其他設(shè)施，如發(fā)生損壞，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
�。�4）乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本單位職工的思想教育，規(guī)范其行為，做到遵紀(jì)守法，在工地不得發(fā)生違法違紀(jì)事件，做好環(huán)境保護(hù)工作，遵守環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)，生產(chǎn)中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。
�。�5）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完合同工程移交前的維護(hù)。
九、違約責(zé)任
1、若乙方將本合同項(xiàng)目另行轉(zhuǎn)包或再分包，甲方有權(quán)直接解除本合同。由此導(dǎo)致的所有損失由乙方承擔(dān)。
2、若乙方原因未達(dá)到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計(jì)取違約金。
3、若乙方原因造成主合同規(guī)定的其他違約事項(xiàng)（簽訂分包合同應(yīng)明確具體的責(zé)任），則由乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方信譽(yù)損失，按乙方分包合同工程價(jià)款__________％計(jì)取違約金，并賠償相關(guān)損失。
4、本合同未規(guī)定的違約責(zé)任，按甲方與業(yè)主簽訂的主合同違約責(zé)任規(guī)定處理。
5、乙方應(yīng)及時(shí)發(fā)放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。
十、爭(zhēng)議解決
甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價(jià)款結(jié)清后自然失效。
3、本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等效力。
甲方（蓋章）：
簽約日期：
乙方（蓋章）：
簽約日期：
建設(shè)施工合同15
發(fā)包人（全稱）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
承包人（全稱）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、備注：
二、工程承包范圍承包范圍：
三、合同工期風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 本工程在預(yù)付款到位，且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件，開工日期________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，合同工期總天數(shù)_____天。風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)_____有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格。
五、合同價(jià)款工程總造價(jià)：大寫：__________元（人民幣）：_______________元（人民幣）
六、合同價(jià)款支付
1、合同簽訂____日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_____%給乙方；
2、鋼架安裝完成____日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款；
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，____日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
七、發(fā)包人工作
1、委派_____為工地代表，聯(lián)系方式：_____
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的'各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi)，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
八、承包人工作
1、委派_____為工地代表，聯(lián)系方式；_____
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
九、工程變更
1、施工中甲方需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知，因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。
2、施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料的換用，須經(jīng)甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi)，提出變更工程價(jià)款的報(bào)告，經(jīng)甲方確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款，與工程款同期支付。
十、竣工驗(yàn)收工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后____日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
十一、維修責(zé)任承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
十二、違約責(zé)任
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十三、爭(zhēng)議的解決
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。
2、協(xié)商不成時(shí)，雙方一致同意應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
十四、其他
1、發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。
2、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
3、本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對(duì)本合同內(nèi)容具體化、補(bǔ)充或修改，其效力同本合同。
發(fā)包人： 委托代理人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號(hào)： 編碼： ________年____月____日
承包人： 委托代理人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號(hào)： 編碼： ________年____月____日
【建設(shè)施工合同】相關(guān)文章：
建設(shè)施工合同11-27
建設(shè)施工合同06-06
建設(shè)施工合同04-22
工程建設(shè)施工合同02-19
關(guān)于建設(shè)施工合同04-19
新版建設(shè)施工合同04-19
電力建設(shè)施工合同04-01
建設(shè)工程施工合同04-07
學(xué)校建設(shè)施工合同04-05
建設(shè)工程承包施工合同12-14