2020最新2人共建房分房協(xié)議書范本
現(xiàn)如今，很多情況下我們需要用到協(xié)議，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據(jù)可尋。一般協(xié)議是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的2人共建房分房協(xié)議書范本，希望對大家有所幫助。
甲方：___________
乙方：___________
甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的`成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開始建設(shè)，工期為___________天。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的.安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按質(zhì)按量，按照協(xié)定工期施工，加強質(zhì)量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元（大寫_________元整）。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后___________天內(nèi)，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率箙f(xié)議無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金人民幣___________元（大寫___________元整），并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金金人民幣___________元（大寫___________元整）。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金金人民幣___________元（大寫___________元整）。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
甲方簽字：___________
乙方簽字：___________
___________年___________月___________日
【2020最新2人共建房分房協(xié)議書范本】相關(guān)文章：
分房協(xié)議書范本（精選3篇）07-06
最新合作建房合同范本04-11
最新委托建房施工合同范本08-12
分房協(xié)議書范文3篇07-08
2020最新地暖銷售協(xié)議書范本01-16
最新個人建房施工合同協(xié)議書08-12
建房協(xié)議書范本（精選5篇）12-27